房屋调解协议书

时间:2023-11-06 10:16:21 房屋合同 我要投稿

房屋调解协议书

  在现在社会,越来越多地方需要用到协议,签订协议可解决或预防不必要的纠纷。想写协议却不知道该请教谁?下面是小编为大家收集的房屋调解协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。

房屋调解协议书

房屋调解协议书1

  侵权方:姓名: 性别: 民族: 联系电话: 身份证号码:家庭住址:

  受害方:姓名: 性别: 民族: 联系电话: 身份证号码:家庭住址:

  侵权事实与理由:

  1、侵权方施占强与受害方乐建军、郑艳君夫妇从20xx年5月起,由于施占强修建房屋的事实两家成为正式的靠墙邻居关系。乐建军、郑艳君夫妇房屋位置位于四川省崇州市怀远镇泉水村2组114号。施占强修建房屋地址位于受害方房屋左手边;修建方式为靠墙修建。

  2、侵权人施占强从20xx年5月分开始动土修建房屋;从动土之日起受害人房屋地基被松动房屋下沉受到伤害,开始裂缝;导致受害人152。7平米基础建筑面积的房屋整体受损。现房屋估价在45—50万元之间。

  3、现就调解之日起查看房屋受损情况如下:

  A、一楼厕所、卫生间、厨房、屋檐、卧室、前厅等均受到不同程度损害;最厉害的两处已经墙体整体裂缝、承重墙砖体破损;有多处地方已经透光。

  B、二楼后房,前厅门道整体受损。

  C、房屋不能在原基础承重墙体上继续修建;如要修建也得以施占强的的墙壁做为共墙来使用。

  D、据鉴定机构咨询结果表明;房屋下沉时间最厉害的范围在新修建房屋一年左右;受害方在未来一年内房屋的受损程度无法预知;不排除有重大受损的可能。

  E、由于施占强与受害方的房屋属于靠墙修建;之前受害方的排水空间被占用;排水成为双方的共同问题需要解决。

  F、二楼阳光篷由于侵害方在修建过程中出现了严重损害;化粪池由于侵害方的修建盖于地基之下。

  就以上问题;受害方与侵权方多次协调未果。今在镇政府和村委的共同参与下达成以下调解内容:

  1、由侵权人施占强一次性赔偿受害人乐建军、郑艳君由于房屋破损所带来的`损失:万元;作为给受害方带来不便的损失和后期修补房屋时的费用。

  2、由于侵权方施占强的行为侵犯了受害人乐建军夫妇房屋的相邻权已经成为事实;为解决双方今后房屋修建和共同排水防水问题经友好协商达成方案为;侵权方同意并承诺今后如果受害人修建或修复房屋时可以使用侵权人的墙体做为共墙修建和使用;同时排水、防水问题由侵权方承担。

  3、由于地基下沉受害方后期房屋的受损程度具有不可预见性;如果以后房屋出现无法修复的状况;责任由侵权人承担。

  4、今后受害人清理化粪池时,侵害方需要无条件配合。

  本侵权协议书一式三份;经双方当事人、调解人签章后生效。由双方当事人、调解人各持一份。

  侵权人(签章):

  受害人(签章):

  调解人(签章):

  20xx年xx月xx日

房屋调解协议书2

  甲方:

  乙方:

  侵权事实与理由:

  1、甲方施占强与乙方乐建军、郑艳君夫妇从20__年__月起,由于施占强修建房屋的事实两家成为正式的靠墙邻居关系。乐建军、郑艳君夫妇房屋位置位于四川省崇州市怀远镇泉水村2组114号。施占强修建房屋地址位于乙方房屋左手边;修建方式为靠墙修建。

  2、侵权人施占强从20__年__月分开始动土修建房屋;从动土之日起受害人房屋地基被松动房屋下沉受到伤害,开始裂缝;导致受害人152.7平米基础建筑面积的房屋整体受损。现房屋估价在45—50万元之间。

  3、现就调解之日起查看房屋受损情况如下:

  A、一楼厕所、卫生间、厨房、屋檐、卧室、前厅等均受到不同程度损害;最厉害的两处已经墙体整体裂缝、承重墙砖体破损;有多处地方已经透光。

  B、二楼后房,前厅门道整体受损。

  C、房屋不能在原基础承重墙体上继续修建;如要修建也得以施占强的的墙壁做为共墙来使用。

  D、据鉴定机构咨询结果表明;房屋下沉时间最厉害的'范围在新修建房屋一年左右;乙方在未来一年内房屋的受损程度无法预知;不排除有重大受损的可能。

  E、由于施占强与乙方的房屋属于靠墙修建;之前乙方的排水空间被占用;排水成为双方的共同问题需要解决。

  F、二楼阳光篷由于侵害方在修建过程中出现了严重损害;化粪池由于侵害方的修建盖于地基之下。

  就以上问题;乙方与甲方多次协调未果。今在镇政府和村委的共同参与下达成以下调解内容:

  1、由侵权人施占强一次性赔偿受害人乐建军、郑艳君由于房屋破损所带来的损失:万元;作为给乙方带来不便的损失和后期修补房屋时的费用。

  2、由于甲方施占强的行为侵犯了受害人乐建军夫妇房屋的相邻权已经成为事实;为解决双方今后房屋修建和共同排水防水问题经友好协商达成方案为;甲方同意并今后如果受害人修建或修复房屋时可以使用侵权人的墙体做为共墙修建和使用;同时排水、防水问题由甲方承担。

  3、由于地基下沉乙方后期房屋的受损程度具有不可预见性;如果以后房屋出现无法修复的'状况;责任由侵权人承担。

  4、今后受害人清理化粪池时,侵害方需要无条件配合。

  本侵权协议书一式三份;经双方当事人、调解人签章后生效。由双方当事人、调解人各持一份。

  甲方:

  乙方:

  签订日期:

房屋调解协议书3

  甲方:身份证号码:

  乙方:身份证号码:

  因甲方建房与乙方发生建房界址纠纷,双方本着和睦相处、互相谅解的原则。经xx镇综治办调解,双方协商一致达成以下协议,共同遵守:

  一、根据甲方现建房所挖的界址,由甲方负责用水泥砖建好永久的界址,水泥砖右边(靠甲方房屋的地方)属甲方所有。双方不得再破坏新建的界址。

  二、因甲方建房双方产生的纠纷,双方本着邻里友好、和睦相处的原则,相互谅解、互不追究。

  三、甲方建好房后,如乙方所种的`树木越过界限,对甲方的房屋造成影响,甲方应先通知乙方砍掉,如果乙方不砍,甲方可把影响自己房屋的树木砍掉。

  四、本协议自双方签字即生效,未经事宜,另行协商。

  五、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,xx镇综治办留存一份。

  甲方:

  乙方:

  20__年__月__日

房屋调解协议书4

  原告(出租人):______身份证号码:_____________

  原告代理人:______身份证号码:_____________

  被告(承租人):______身份证号码:_____________

  原告______诉被告______房屋租赁合同纠纷一案[案号______民一初字第___号],在人民法院主持调解下,双方经平等协商,达成和解协议如下:

  一、将双方于20____年__月__日签订的《房屋租赁合同》第四条变更为:“第四条该房屋基础租金自20____年__月__日起调整为每月人民币伍仟伍佰元整,每年人民币陆万陆仟元整。自20____年__月__日起,年租金按每年三千元计算增长。租金按年结算,乙方在每年__月__日之前,以汇款方式向甲方指定账户支付下年度租金。甲方的指定账户为,账号:___________,开户行:_________,户名:_________。”

  二、房屋租赁的.其他内容,仍按原房屋租赁合同履行。

  三、本和解协议签订后日内,原告将被告20xx年XX月X日邮寄的邮政储蓄银行汇款单原件还给被告谢彬,以便支付今年租金。原告若不返还的,被告将不向原告支付租金。

  四、今年租金(20___.__.__—20___.__.__)人民币陆万陆仟元整由被告于本和解协议签订之日起____日内汇入原告上述指定账户。

  五、除上述约定之外,双方无其他争议。

  六、本协议壹式叁份,双方各执壹份,法院留存壹份,自双方签字后生效。

  原告:_________被告:_________

  代理人:_________

  20____年____月____日20____年____月____日

房屋调解协议书5

  甲方:

  乙方:

  纠纷简要情况:

  甲方于 年参加工作,原居住在北坑院的两间平房内(其中一间为公房一间为自建),于 年搬出,本矿职工亢来贵及其二儿子乙方一直无偿居住至20 年9月。今年十月份甲方觉得亢来贵居住自己的'房子这么多年了也不谈租金的事而且还分到了棚户房,于是向乙方提出租金之事,由此引发纠纷;

  经调解,俩人自愿达成如下协议:

  房子由乙方一直居住,所以乙方自愿付给甲方租金人民币元,双方签字盖章,自此以后双方不得以任何方式侵害对方的权益。

  履行协议的方式:书面形式。

  履行协议的地点:房产科。

  本协议一式份,当事人、房产科各执一份。

  甲方:

  乙方:

  签订日期:

房屋调解协议书6

  甲方:身份证号码:

  乙方:身份证号码:

  因甲方建房与乙方发生建房界址纠纷,双方本着和睦相处、互相谅解的原则。经 镇综治办调解,双方协商一致达成以下协议,共同遵守:

  一、根据甲方现建房所挖的界址,由甲方负责用水泥砖建好永久的.界址,水泥砖右边(靠甲方房屋的地方)属甲方所有。双方不得再破坏新建的界址。

  二、因甲方建房双方产生的纠纷,双方本着邻里友好、和睦相处的原则,相互谅解、互不追究。

  三、甲方建好房后,如乙方所种的树木越过界限,对甲方的房屋造成影响,甲方应先通知乙方砍掉,如果乙方不砍,甲方可把影响自己房屋的树木砍掉。

  四、本协议自双方签字即生效,未经事宜,另行协商。

  五、本协议一式三份,甲乙双方各执一份, 镇综治办留存一份。

  甲方:

  乙方:

  ____年____月____日____年____月____日

房屋调解协议书7

  甲方:

  乙方:

  原甲乙双方的____工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:

  1、甲方双方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币____万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方双方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方双方同意从冻结款项中另行划款____万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对____万元外款项的冻结。

  2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将____全部安装完毕;

  3、在乙方完成上条之同日,甲方双方同意将乙方支付的____万元保证金及其银行利息由甲方双方签字后向____市____银行递交解封凭证。

  4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的.保修责任,并出具必须的质量保修书。

  5、对于__建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款__万元给甲方双方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方双方及__县建筑局监督站书面意见同意后由法院将__万元予以转付。

  6、甲方双方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

  7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。

  8、本案诉讼费用由乙方承担。

  甲方:

  乙方:

  ____年__月__日

房屋调解协议书8

  当事人:张喜旺、亢来贵(二儿子亢庆安)

  纠纷简要情况:

  张喜旺于1958年参加工作,原居住在北坑院的两间平房内(其中一间为公房一间为自建),于1984年搬出,本矿职工亢来贵及其二儿子亢庆安一直无偿居住至20xx年9月。今年十月份张喜旺觉得亢来贵居住自己的'房子这么多年了也不谈租金的事而且还分到了棚户房,于是向亢提出租金之事,由此引发纠纷;

  经调解,俩人自愿达成如下协议:

  房子由亢庆安一直居住,所以亢庆安自愿付给张喜旺租金人民币元,双方签字盖章,自此以后双方不得以任何方式侵害对方的权益。

  履行协议的方式:书面形式

  履行协议的地点:房产科

  本协议一式份,当事人、房产科各执一份。

  当事人(签名或盖章)

  (房产科盖章)

  20xx年xx月xx日

房屋调解协议书9

  甲方:

  乙方:

  鉴于:__省建设工程检验研究院琼建测(函)字[____]01号文件已经将____住宅第1幢楼(以下简称:___路住宅楼)鉴定为危房,甲方依据自己的职责,决定对该楼进行重建;为了明确各自的权利与义务,甲、乙双方本着平等、自愿的原则,经双方友好协商,就___住宅楼的拆建事宜达成如下协议,以资信守:

  第一条 拆、建标的物及时间

  (一)拆、建标的物:___住宅楼

  (二)拆、建时间:自甲、乙双方签订本协议后第11日起算,拆除 天,重建 天,共计___天。

  (三)交付时间:___住宅楼工程验收合格后一周内交付使用。如乙方接到甲方交付合格房屋书面通知后仍不办理回迁手续的,视为甲方已履行交付义务,相关损失由乙方自行承担。

  第二条 ___住宅楼由甲方单独出资,在原土地上按原结构、原面积实施拆除、重建,乙方不参与任何拆、建行为。重建时,房屋结构设计可考虑住户实际需求,经乙方许可后做适当调整。甲方应在重建施工前 天内将报建批准的施工图纸交乙方确认。

  第三条、交付约定

  (一)工程按拆、建时间竣工后,甲方应在2个月内办理竣工验收手续,并经法定程序组织验收合格后将新楼交付给乙方使用;

  (二)新楼交付使用后,甲方应在60个工作日内为乙方办理房产权属登记事宜,并取得全部房地产权属证书。

  第四条:甲、乙双方的权利、义务及违约责任

  (一)乙方自本协议签订之日起10日内完成搬迁工作。如乙方不能按约定时间搬出该楼,影响甲方拆建进度,由此产生的后果由乙方承担。

  (二)施工期间,工程队应按照甲方报建批准的图纸施工,甲、乙双方均不能单方要求更改已报建的施工图纸;确有必要更改时,必须经甲、乙双方协商同意。

  (三)甲方在约定的拆、建时间内,对住宅楼实施拆除、重建工作。因甲方原因造成___路住宅楼不能如期建成并交付使用,甲方应按乙方原有套内建筑面积,在拆、建时间届满后3个月内按海口市___路住宅楼附近新建房产价格标准并经与乙方协商同意后,为乙方购房进行安置,并必须按原房标准对地砖、门、窗及其他原有的设施进行入住标准装修;或以货币的方式支付等价房款;两种方式乙方有选择权,此时,乙方放弃___路住宅楼的房屋产权。

  (四)如甲方不能按期在___路原土地上建成新住宅楼并交付使用,且不能按本条第(三)项约定为乙方购置新房进行安置的,或不能按本条第(三)项约定支付等价房款的,甲方应在拆、建时间届满后第四个月第一天起至实际交房或实际支付等价房款之日止,向乙方按日支付约定交房期至时___路住宅楼附近、与新住宅楼同套内建筑面积房产销售价千分之 的违约金,合同继续履行。

  (五)___路住宅楼未经竣工验收,乙方擅自入住或装修的',由此造成的损失与甲方无关。

  第五条 特别约定

  (一) 搬迁补偿支付约定

  甲方以有资质的评估公司对乙方原住房室内装饰的评估价值为依据,在本协议签订后10日内向乙方支付原室内装饰的重置价补偿款。

  (二) 重建期间乙方安置的约定

  1.甲方应在海口市___给乙方准备临时过渡用房,过渡用房均应新安装防盗门、窗,水电齐全,符合入住标准。乙方应在签定协议时选定入住房号(先签先选),并在协议书约定的时间内搬出海口市___路住宅楼。入住过渡房期间产生的水电费、物业管理费由乙方自行承担。

  2. 如乙方不愿入住甲方准备的临时过渡用房,可自行租房。

  (1)租房期间,甲方依据乙方原有套内建筑面积、装修条件并参照海口市房租均价以及乙方提供的租房合同向乙方支付租金(每户最高不超20__元/月),并视同乙自愿放弃入住临时过渡用房的权利。

  (2)住房租金自乙方从___路住宅楼搬出之日算起,每半年支付一次,支付时间为每年一月及七月上旬,甲方须将租房租金直接汇入乙方账户(乙方账号: )。

  (三)搬迁费用的约定

  1.甲方安排专业搬家公司为乙方提供免费搬家服务,乙方亦可自行安排搬迁事宜。

  2.如乙方自行搬迁,搬家运费凭搬家公司的发票向甲方报账(每户不得超出800元)。

  3.原室内的有线电视、电话、电脑网络移机费用由甲方负责,相关的移机手续由乙方自行办理,并凭借__广电网络有限公司、电信局等专营企业开具的正常移机费用发票报销。

  第六条 拆、建期间如发生不可抗力原因(如台风、地震等自然灾害)造成无法实施工程施工工作,甲方必须在10日内书面通知乙方,拆、建时间顺延。

  第七条 甲方按国家建筑规范标准重建该楼,且应按照原住房标准对地砖、门、窗及其他设施进行入住装修。

  第八条 新楼乙方验收后回迁约定。

  (一)自甲方交付新房即日起6个月内(含自行装修时间),乙方必须搬回原楼层原房号,因搬迁引起的费用依照本协议第五条第三款执行。

  (二)乙方无正当理由逾期不回迁,则甲方从第4个月起:

  1. 自行外租房的,不再支付安置租金;

  2.入住临时过渡房的,向乙方收取每月20__元的过渡房租金及水电、物业管理费。

  (三)因甲方不能按时交付重建新房而引起的纠纷,在该纠纷没有彻底解决之前,甲方在按照第四条第(四)项约定的标准向乙方支付违约金的同时,按排给乙方的临时过度用房或安置住房租金将保持不变。如遇物价因素影响时,安置租金要适当进行调整。

  第九条 未尽事宜,由甲、乙双方进行协商,达成补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。

  第十条 本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

  甲方(签章) 乙方(签章)

  年 月 日

【房屋调解协议书】相关文章:

调解协议书06-19

调解协议书06-23

调解简单的协议书12-24

车祸调解协议书02-08

工伤调解协议书06-24

仲裁调解协议书07-30

土地调解协议书07-19

夫妻调解协议书07-19

婚姻调解协议书08-12