房屋合同

房屋合同范文汇总6篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的用途越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编精心整理的房屋合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

房屋合同 篇1

　　原告(反诉被告)薛XX，男，19XX年X月29日出生，汉族，住广州市XX路X号地下。

　　委托代理人王思鲁，广东环球经纬律师事务所律师。

　　委托代理人卢愿光，广东环球经纬律师事务所律师。

　　被告(反诉原告)李XX，男，19XX年X月16日出生，汉族，住广州市天河区银河XX桥X号之一。

　　委托代理人王XX，广东XX律师事务所律师。

　　原告(反诉被告)薛XX与被告(反诉原告)李XX租赁合同纠纷一案，本院于20xx年3月20日受理后，依法由审判员张XX独任审判，公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)薛XX的委托代理人王思鲁、卢愿光，被告李XX的委托代理人王XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原告(反诉被告)薛XX诉称，我与被告于20xx年10月22日签订了《房屋租赁合同》，我与被告在合同中约定：被告租给我位于广州市白云区心谊路51-53号首层，建筑面积65平方米(前厅、楼梯间)，首层建筑面积(后座)95平方米及二层1100平方米建筑面积;我租赁该房屋经营小童羊食府;租赁期6年，从20xx年10月18日起至20xx年10月18日;押金相当于2个月租金的数额，租金为45960元/月;我在合同签订时即向被告交付押金91920元;被告应协助我办理临时商业用途并负责费用(正常费用支付)。20xx年1月18日，我与被告在原租赁合同的基础上签订了《补充协议》，约定：在原合同不变的前提下，我新增租首层(后座)建筑面积94平方米;我新增租94平方米，月租金68元/平方米，总计租金为每月6392元，协议押金为12784元。我与被告签订《房屋租赁合同》时，被告已十分清楚我租用该物业的目的是经营小童羊食府，被告已经承诺协助我办理临时商业用途并负责费用(正常费用支付)。被告作为该物业的产权人，为租赁物业办理临时商业用途是被告的义务，而不仅仅是协助义务，如仅是协助义务，被告不必负责费用，双方也不必多此一举在该条款上摁手印。后我要求被告为该物业办理商业用途时，被告却意图以“协助”的字样逃避义务。《房屋租赁合同》及《补充协议》签订后，我积极履行合同义务，分别于20xx年10月22日、20xx年2月5日向被告支付了租赁押金91920元、12784元，押金共计104704元，并支付了20xx年2月至20xx年12月的房屋租金。我为小童羊食府的.经营作了一系列的工作，包括物业装修(该装修损失非经过折旧后的评估价值为1157271元)，办理了消防许可证、临时税务登记证、卫生许可证，多次到工商部门办理营业执照，因被告此前拒不协助我办理租赁物业临时商业用途等相关手续，导致上述经营场所无法办理营业执照。我为催促被告履行协助办理临时商业用途的义务，多次与被告商谈，而被告每次要求我交租后却出尔反尔，不协助办理临时商业用途。

房屋合同 篇2

　　甲方（房屋修建方）：

　　乙方（房屋承建方）：

　　按照双方平等自愿协商的原则，乙方自愿承包甲方两间三层房屋修建工程，具体协定如下：

　　一、承包方式：乙方负责包工（劳务、技术、钢架、模板等建筑生产工具），甲方负责提供材料（砖块、沙石、石灰粉、水泥、钢筋等建房材料）。

　　二、承包价格：工价为___ 元/平方米，其中地面砖，室内墙面砖、楼梯砖、房面领条方水工费甲方另付。

　　三、付款方式：主体每修建一层后预付该层建筑面积的55%，在工程完工经按工程验收合格后支付所有工程款总额的`40%，剩余15%的工程款质做为改工程的质量保证金，6个月后，房屋无修建质量问题后一次性付清。

　　四、甲方责任：

　　1、负责提供修建场地，保证三通：通路、通水、通电。

　　2、负责按工程进度及时提供修建材料（乙方提前两天向甲方提供材料计划单，特殊材料提前），并修建工程全过程监督和指导义务，有义务纠正乙方不符合要求的施工行为。

　　五、乙方责任

　　1、严格按照甲方房屋设计图纸规定的施工，自觉接手甲方监督和指导，未经甲方许可，不得随意变更施工内容和降价施工质量要求。

　　2、施工时间，乙方应合理使用材料，不得随意破坏浪费，并严把工程质量关，所有施工内容必须达到合格标准，如出现施工疏忽和质量问题，乙方必须承担全部责任，并负责由此造成的全部经济损失。

　　3、核定工期为 天，从双方约定开工日起，乙方须在合同期内保质保量完成全部工程，并尽可能提前完成，雨天险（连续下雨三天为雨期）除外，延期一天按总价格1%从工费中扣除。

　　4、施工期间，乙方应充分注意安全，如出现不安全事故，甲方概不负责。

　　具体施工内容和质量要求

　　1、施工内容为两间三层居住房屋。所有房屋主体墙均为“二四墙”，具体结构为砖混结构。

　　2、所有墙面全部内外粉刷，外墙面用水泥砂浆，内墙面用水泥砂浆粉刷压光后再上白灰。

　　3、所有墙体砖面平整，灰浆填充实在，墙体垂直误差不超过3公分，粉刷后墙面平整误差不超过3公分。

　　4、在施工中必须安装好线管和上下水管，下水管安装规范，接头密封，钉罕靠，并做好电路。

　　5、门窗口预留面标准，留有衔接点。

　　6、一楼地面混凝土铺平是分为两层，第一层平板震动器压平后铺上防水材料，第二层夯实后在贴地面砖。

　　7、一至三楼地面砖和正面外墙砖需贴平整、线条均匀。

　　其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式二份，甲乙双方各持一份，自签订之日起生效。

　　附：卫生间、厨房、屋面做防水由甲方自理。

　　甲方：

　　年月日

　　乙方：

　　年月日

房屋合同 篇3

　　甲方(出租方) 身份证号码 乙方(承租方) 身份证号码 现经甲乙双方协商，甲方将自有住房出租给乙方并达成如下租房合同：

　　一、房屋位于 。

　　二、租赁期限： ，即 年 月 日至 年 月 日。

　　三、租金及交纳时间：每月 元，乙方应每 月付一次，先付后住。第一次乙方应于甲方将房屋交付同时，将房租付给甲方;第二次及以后付租金，乙方应在租金到期前10天付清。

　　四、租房押金：乙方应于签约同时付给甲方押金 元，到期甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。

　　五、租赁期间的其他约定事项：

　　1、甲方提供完好的房屋、设施、设备，乙方应注意爱护，不得随意破坏房屋装修、结构及设施、设备，否则应按价赔偿。

　　2、水、电、气、物业、卫生费等所有费用都由乙方支付。入住日抄见：水 吨，电 度，气 方。每月乙方应按时向甲方支付。

　　3、房屋只限乙方用于住房使用，乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。租赁期满后如乙方要求继续租赁，甲方则优先考虑继续租赁。

　　4、甲方在租赁期内不得随意提高租金。

　　5、合同一经签订，双方都不得随意解除，如任何一方需提前解除合同则需提前一个月通知对方，并在双方协商一致同意后方可提前解除合约。租赁期内，如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的，本合同自然终止，双方互不承担违约责任。

　　6、因乙方使用不善造成房屋及其相连设施的损失和维修费用由乙方承担并责任赔偿损失。租赁期间乙方应做好防火、防盗安全、综合治理等工作，应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。

　　7、此合同未尽事宜，双方可协商解决，并做出补充条款，补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷，先友好协商，协商不成的`，由人民法院裁定。

　　8、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。

　　9、甲乙双方中任一方有违约情况发生的，违约方应向守约方支付违约金 元，损失超过违约金时，须另行追加赔偿。

　　六、本合同一式两份，甲乙两方各执一份，具有同等法律效力。

　　七、附室内物品清单

　　甲方(签字)： 联系电话： 乙方(签字)： 联系电话： 签约日期：________年_______月_____ 日

房屋合同 篇4

　　甲方：（出租方）

　　乙方：（承租方）

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方为明确双方权利、义务，经协商一致，达成以下协议：

　　第一条仓位、存储面积及租金结算

　　1、乙方租赁甲方位于实际使用面积平米，作为。另租二楼住房一间，实际面积平米。

　　2、租赁期限从年月日至年租金共计元/年（大写：元）合同到期在同等条件下，乙方享有继续租赁的优先权。

　　3、租赁期满后如乙方需要继续承租，须提前______天向甲方提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新协商，并另行签订租赁合同。

　　第二条甲方的责任

　　1、甲方应按约定时间向乙方提供符合普通通用仓库条件的库房，并负责提供仓库安全保卫工作。

　　2、甲方保证提供的仓库及消防设施符合当地消防部门的要求，确保仓库的正常安全作业。

　　3、甲方负责提供的仓库现有设施、照明设备，并负责仓库设施的正常维修，方便合理使用。

　　4、甲方在任何时候均不得以任何理由将仓库内乙方的产品作为甲方债务或其他纠纷抵押用途。违者无效并据实赔偿。

　　5、甲方负责仓库设施的投保。

　　第三条乙方的责任

　　1、乙方严禁在租用的仓库存放易燃、易爆、有毒、腐蚀性强的危险品，否则后果由乙方负责。

　　2、乙方应自觉遵守国家的消防法规和甲方安全管理的有关规定，未经甲方同意，不得增设用电设备。乙方应自觉接受甲方的消防等安全检查，对检查发现的安全隐患，应及时配合整改。否则甲方终止合同，并追究相关责任。

　　3、甲方提供给乙方的仓库，仅供乙方仓储管理使用，不得转作他人使用，不得用作抵押和非法活动。

　　4、未经甲方同意，乙方不得改变仓库用途和对仓库进行改造。

　　5、库内货物及物品由乙方自行投保。

　　第四条变更和解除合同的'期限

　　由于不可抗力事故，致使直接影响合同的履行或者不能按约定条件履行时，遇有不可抗力的一方，应立即将事故情况书面通知对方，并应在天内提供事故详情及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的相关机构出具。按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商解决变更或者解除合同并部分或者立即免除责任，或者延期履行合同。

　　第五条终止合同

　　合同到期不续签或其他原因中途要终止合同，可提前一个月书面通知另一方，对方不得拒绝。

　　第六条解决合同纠纷的方式

　　执行本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，可在合同签订地诉讼。

　　甲、乙双方任何一方违反本合同约定的，违约方应向守约方承担___元（大写：）的违约金。

　　第七条附则

　　本合同先由甲方签字盖章后，乙方经公司总部在合同签字盖章确认后生效，未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》执行。

　　其他约定事项

　　本合同一式份，甲方份，乙方份。

　　其他补充条款：

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

房屋合同 篇5

　　甲方（地役权人）：

　　乙方（供役地权利人）：

　　根据《中华人民共和国物权法》、《房屋登记办法》及有关法律、法规的规定。甲方和乙方经协商一致，就乙方利用甲方的房屋为提高自己不动产效益，就相关事宜协议如下：

　　一、供役地房屋基本情况

　　供役地房屋坐落于_区_，号_，权证号_，建筑面积_平方米。

　　二、需役地基本情况

　　需役地坐落于_区_建筑面积_平方米。

　　三、地役权设定期限，自_至_。

　　四、地役权设立内容：

　　1、利用目的和方法：

　　2、费用及支付方式：

　　3、现场情况描述（或附图）：

　　五、解决争议的.方法：

　　1、向南京市仲裁委员会申请仲裁；

　　2、向人民法院提起诉讼；

　　3、

　　六、其他约定：

　　1、合同生效条件：

　　2、本合同一式_份，甲乙双方各执_份。申请地役权登记时交房屋管理部门一份。

　　甲方（签章）：_乙方（签章）：

　　住所地：住所地：

　　证件名称：证件名称：

　　证件编号：证件编号：

　　代理人：代理人：

　　签署时间：签署时间

　　签署地址：签署地址

房屋合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方同意将房屋维修工程委托乙方。

　　二、乙方负责全部维修所需材料以及施工。

　　三、维修时间：自协议签订之日起天完成。

　　四、维修要求：

　　1、维修项目质量符合国家相关验收规范。

　　2、乙方自行负责施工安全房顶维修协议书房顶维修协议书。

　　3、未尽施工细节之处，由双方协商提出方案确定。

　　五、维修费用：

　　六、维修工程完成后，经甲方验收合格后，按照公司工程付款流程支付工程款。

　　七、保修条款：在国家规定的质保期限内出现质量问题仍由乙方

　　九、其他未尽事宜，双方友好协商解决。（亲子活动安全协议书）

　　十、本合同经甲乙双方协商签字后生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，公司备案一份

　　乙方签字：联系方式：甲方签字：

　　工程师：联系方式：项目管理部经理：工程管理部副经理：工程管理部经理：分管副总：

　　20xx年月日

【房屋合同】相关文章：

房屋合同 房屋合同签订08-29

房屋出租合同_房屋租赁合同03-02

房屋出租个人房屋合同02-06

房屋合同03-08

房屋的合同01-17

房屋出租合同模板_房屋租赁合同03-02

房屋租赁合同常用版_房屋租赁合同10-26

哈尔滨房屋出租合同_房屋租赁合同02-22

个人房屋转租租合同_房屋租赁合同02-22

民用房屋租赁合同(“房屋租赁合同”)07-19