工程水电承包合同

时间:2024-01-02 14:36:08 承包合同 我要投稿

【热】工程水电承包合同

  在人民愈发重视法律的社会中,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编精心整理的工程水电承包合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

【热】工程水电承包合同

  工程水电承包合同1

  甲方:

  乙方:

  由甲方承建的玉带明珠西地下室(1#地下车库)工程设计图纸及招标范围内的给排水、电气、通风(含人防)等分部工程现决定由周八根施工,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程承包范围 承包范围:工程设计图纸范围内的水电安装(含人防)

  二、合同工期及质量标准

  按甲方与江西天龙数码投资有限公司(以下简称业主)签定的施工合同工 期及质量标准执行,并不得影响甲方的土建施工进度和工程质量标准。

  三、合同价款

  按最终决算价款(未下浮前,即未让利11.8%)的 22 %确定合同价款。(按甲方与业主签定的合同,工程决算款应下浮11.8%,然后乙方再在此基础上另向甲方下浮10.2%)

  四、承包方式:包工包料

  五、甲方责任

  1、提供水电施工图纸两套。结合本工程特点,乙方不得对设计图纸等相关资料进行外送、遗失、泄漏,未经甲方同意也不得进行复印、拍照、存档、转出施工现场。

  2、开工前按规定提供施工用电电源和水源。

  3、积极协助乙方协调处理与业主、监理及当地的各种关系与纠纷。

  4、提供办公场所及工具间两间。

  六、乙方责任

  1、乙方应提供本专业的施工组织设计一份,并全权处理本承包范围内的各种工程技术、质量问题(含工序报验、隐蔽验收、竣工资料的收集与整理、竣工图的'编制)。

  2、每月24日前向甲方报送当月施工产值进度报表及下月施工进度计划一 份。

  3、遵守甲方工地现场的所有管理制度及规范,密切配合甲方土建工程的施工,不得影响甲方工程的工期和竣工验收,否则由此产生的一切经济损失和责任由乙方承担。

  4、乙方所施工的工程项目未交付业主前,乙方负责对本范围的工程进行保护,并妥善保护好甲方所施工的工程项目。

  5、免费积极协助甲方承担乙方自身力所能及的各项小型工作(如电路检修、机械维修等)。

  6、乙方提供购买材料的正式税务发票,发票总金额按甲方下浮决算价款的70%计算。

  七、合同价款及支付

  1、合同价款及调整

  按最终决算价款(未下浮前,即未让利11.8%)的 22 %确定合同价款。(按甲方与业主签定的合同,工程决算款应下浮11.8%,然后乙方再在此基础上另向甲方下浮10.2%后价款支付给乙方。)

  2、工程款(进度款)支付

  乙方签订合同后须向甲方支付合同价款(暂按人民币叁佰柒拾壹万下浮22%约贰佰捌拾玖万元整)的10%作为履约保证金(该笔款项在工程竣工后七天内甲方退还履约保证金),当工程进度完至合同价款的20%后方支付工程进度款(此20%进度款由乙方垫付),工程进度款按每月实际完成工程量价款(以业主及监理工程师认可为准)的95%支付,工程竣工验收合格、业主在初审后七天内支付至工程合同价款的95%,审结后如无重大差异28天内支付到实际价款的95%,另工程总造价的5%作为质量保修金,保修期满后一个月内付清(乙方按下浮后决算款的5%作为质量保修金)。

  八、材料设备采购

  本工程所耗用的水电材料设备由乙方自行采购,并应符合国家标准,且必须是国内知名品牌,质量价格应得到甲方、业主及监理单位的认可。

  九、工程分包

  乙方必须由周八根本人负责施工,不得以任何理由及名义将工程转包和分包,一经发现将终止本协议,由此产生的一切损失由乙方承担。

  十、质量保修范围及责任

  电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期限按照国家有关规定及合同条款执行。属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理,所产生的费用由乙方承担。

  十一、其他

  1、合同未尽事宜按甲方与业主签订的合同条款执行。

  2、本协议一式两份,双方签字后生效。

  甲方(公章):_________    乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________   法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日    _________年____月____日

  工程水电承包合同2

  发包人:(以下称甲方)

  承包人:(以下称乙方)

  甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

  一 工程概况

  1.工程名称:望城才子城。

  2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

  3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

  住宅建筑面积176287.16平方米

  住宅商业建筑面积20372.91平方米

  地下室面积27336.3平方米

  二 承包方式及承包内容

  1.承包方式:实行包工,包水电安装。

  2.承包内容:

  强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。

  户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。

  预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

  专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)

  配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

  弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

  给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。

  排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

  三 施工工期

  总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。

  四 承包单价

  地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

  五 工程质量

  1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

  2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

  3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。

  4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

  六 工程付款方式

  1.工程造价计算方法:

  依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

  设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

  定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

  ④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

  七 结算及付款方式

  1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。

  2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

  3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

  八 双方职责

  1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的`责任。

  2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。

  3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

  4.乙方自行提供必要的劳保用品。

  5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

  6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

  7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

  8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

  9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

  10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

  11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

  12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

  13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。

  14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

  十 工伤事故责任分担

  1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

  2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

  十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

  十二 争议解决

  双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

  本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

  工程水电承包合同3

  发包人(以下简称甲方):

  住址:

  承包人(以下简称乙方):

  住址:

  风险提示:发包人的相对义务

  购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  经甲乙双方充分协商,甲方愿将_________________项目水电消防工程委托给乙方施工,为了明确双方在合同履行过程中的责任,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律,在平等、自愿、诚信的原则下,双方签订该合同,以资共同遵守。

  1、工程概况

  2、工程名称:

  3、工程地点:

  4、承包方式:

  5、承包范围:

  6、工程量计算:

  7、承包价格:

  8、付款方式:前期预埋__________元∕㎡,砌墙__________元∕㎡,消防__________元∕㎡,给排水__________元∕㎡,穿线__________元∕㎡,避雷__________元∕㎡,外落水到总款的__________%,剩余__________%为质保金。

  9、质量保证:

  风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  (1)乙方应按图施工保质保量,注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费,乙方应照价赔偿。

  (2)因乙方原因导致工程质量不合格,需要返工的,由乙方承担一切费用。

  10、工程期限:

  风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  计划开工期限_______年_______月_______日,计划完工期限_______年_______月_______日,总历时_______日。

  11、双方职责:

  (1)甲方职责:

  风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的'材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  ① 甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。

  ② 到付款节点时及时支付工程款。

  ③ 提供施工所需的水电及消防料。

  (2)乙方职责:

  ① 按图纸施工,节约材料,保质保量,确保工程进度。

  ② 安全作业,增强安全意识,确保每个工人的人身安全,如违章作业出现安全事故,由乙方自行负责。

  ③ 必须持证上岗,严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。

  ④ 乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水,电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。

  ⑤ 必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步,安装,穿线等工序不得拖延其他工种的进度,由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。

  ⑥ 按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。

  ⑦ 工程竣工时,整理好所有资料,报甲方备案和验收。

  风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  12、违约责任:

  甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

  13、争议解决

  双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

  14、本协议的最终解释权归甲方所有

  15、协议生效条款

  (1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。

  (2)本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

  (3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。

  16、本协议未尽事宜,双方协商解决

  甲方:

  代表人:

  联系电话:

  签约地点:

  _______年____月____日

  乙方:

  联系电话:

  签约地点:

  _______年____月____日

  工程水电承包合同4

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

  一: 工程名称:克拉中心

  二: 工程地点:物流港遂渝高速出入口旁

  三、工程承包范围

  工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)

  (1) 给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点;

  (2) 排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

  (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

  (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

  (5)防雷接地安装;

  (6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。

  四、工期要求

  乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五、质量标准

  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。

  六、工程承包方式:

  本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

  七、合同价款

  本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币: 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

  八、付款和结算方式

  (一)甲方工程款支付:

  1、施工过程中,采用借支 元/工人/月。

  2、工程进度款支付节点:

  2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

  2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内,工程款可付至工程合同造价的90%。

  3、工程结算款支付:

  经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工__元/工日,普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

  4、保修金支付:

  剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

  九、设计变更

  因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

  十、材料设备供应

  1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应,所有辅料由乙方自行负责。

  2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

  十一、双方职责

  1甲方职责

  (1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

  (2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

  (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。

  (5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。

  2、乙方责任

  (1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

  (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。

  (3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

  (4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的'管理及调度。

  (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。

  (7)乙方食宿自理。

  (8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。

  (9)乙方现场负责人:

  十二、违约责任

  1、甲方违约责任

  如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

  2、乙方违约责任

  (1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

  (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

  (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。

  (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

  (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

  (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。

  (8)以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工

  1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

  3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。

  4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

  5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度

  1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

  2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以1001000元的罚金,并依法追究其法律责任。

  十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  身份证号码: 身份证号码:

  联系电话: 联系电话:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

  工程水电承包合同5

  (以下简称甲方)

  (以下简称乙方)

  兹甲方承建的 莲东新区保障房F地块1-1#楼、1-2#楼2-1#楼工程,其中水电安装、消防分项工程以包工、包料形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方权利和义务按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》原则,经双方协商达成如下协议,供双方遵照执行。

  一、 工程概况:

  1、工程地点:

  2、 详见施工图纸及设计变更图纸。

  3、 施工日期:以土建与建设单位签订合同工期为准。

  4、 质量达到优良。

  5、 十七层

  6、 工程合同(预算)

  二、 承包形式:水、电配套施工项目

  三、承包内容:

  1、乙方应完成本程中甲方公司与建设单位签定的建设工程施工合同(含补充协议)中水电安装、消防分项工程所有条款的工作内容。(含材料品牌、价格的结算办法及竣工结算办法的有关规定)。

  2、水、电工程的验收费用由乙方自行处理,水电施工中所产生的垃圾应及时清理,否则由甲方派人清理,发生的费用按两倍计算由乙方承担。

  3、工期应严格按照项目部指定的施工进度计划施工,必须满足土建工程的进度要求。乙方在施工中必须配合土建施工,服从甲方、监理、业主合理的指挥,不得延误土建施工,预埋管线必须与钢筋同时验收,若因乙方的水电预埋、安装而影响工期者,经项目部确定后,每天罚款1000元。由乙方在当月进度款中扣除偿还甲方。除此以外,甲方另行派工人施工,其工、料费按两倍计算由乙方承担。交工前乙方无法按甲方要求的工期完成,逾期者每天罚款1000元。

  四、 工程结算方式及责任制约定:

  1、依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(含补充协议)条款规定。水电安装分项工程由乙方负责按实办理工程竣工结算至终审完毕。

  2、本工程所用的材料,其价格的确定按甲方公司与建设方的主合同规定的方式计算(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。

  3、乙方应履行并分别承担甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。

  4、甲方向乙方收取水电安装分项工程管理费,按乙方完成的经有关部门审定结算总造价的12﹪(上交甲方的费用)归甲所得。其中含:配合费、垂直运输、外架使用及少量的水泥、沙、石子、施工水、电和预埋用的少量钢筋头等,其他材料也不得有浪费现象,若发现浪费现象者

  五、 工程款支付方式:

  4、依据甲方与建设方签订的主合同(含补充协议),乙方必须在每月的15日前向建设方、监理、甲方提交当月完成的工程量报表及下月的进度计划,并附工程量计算表,必要时应附简图。

  5、每月的工程进度款按甲方与业主签订的承包合同拨款额度及拨付时间,从工程款转入甲方帐户后三天内扣除上交相关部门的税、上交福建省华航建设工程有限公司的管理费及上交甲方的费用后余下部分为拨付给乙方的工程进度款。

  6、乙方在收到甲方的工程进度款时,应保证按时足额支付农民工工资及材料款。若拖欠工人工资及材料款严重者,凭乙方的欠条,由甲方先垫付偿还,其补偿金按日千分之三向乙方收取。

  7、 乙方对外的所有经济往来由乙方自负,与甲方或福建省华航建设工程有限公司无关。

  8、竣工结算审核完毕后预埋本工程水电安装分项含税工程造价的保修金(保修期限、责任以甲方与业主签订的主合同为准)(保修金以甲方与业主签证的合同为准),退还保修金的时间甲方与业主签订的主合同为准。

  9、付款约定:以乙方的合同签字人向甲方领取工程款,并提供40%的职工工资表和60%的正式税务建材发票或收据(具体以甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同为准)。

  七、质量与安全要求:

  1、乙方在施工过程中应严格按图和设计变更施工,按国家有关规定、规范及工程质量验收标准施工,不得违章作业,不得乱打槽,乱凿洞口,确保水电安装分项工程质量达到合格以上和建设方的质量目标,绝对服从甲方、业主、监理及有关部门的管理指导,在施工中若出现达不到要求,除自费返工外,应赔偿甲方相应的经济损失。乙方应负责本工程在施工中所有水电预埋孔洞、坑、槽的修补。

  2、本工程在施工过程中乙方应严格按《安全管理条例》和文明施工的相关规定施工,因乙方违章施工造成的`安全事故由乙自负。

  3、发生安全事件时所产生的费用在两万内由乙方自行负责,当费用超出两万时超出部分由甲乙双方各承担50%.

  八、其他约定:

  1、的履约保金。

  2、履约保证金的退还时间:正负零主体结构施工完成退还保证金叁拾万。其余保证金待水电穿线时退还。(乙方缴纳的保证金均不计息)

  3、乙方进场施工后,不得以(甲方原因除外)任何理由中途退场。若退场由甲方派人继续施工,乙方完成的工程量,按70%决算。

  4、乙方施工人员的食、住由乙方自理,但甲方要提供一间办公室和一间临时仓库及工人宿舍一间,并提供施工图纸四套给乙方。

  5、乙方工人应自行办理好各种证件,自觉遵守国家和地方政府的各项法律规定,不能发生打架、斗殴、聚众赌博等违法行为。违者每人次罚款500元,情节严重的移送公安机关处理。

  6、上级莅临工地检查安全文明和竣工验收前,应及时将本工地水电、消防施工的垃圾清理干净,不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。

  7、竣工验收前十五天内,乙方必须整理一套完整的内业资料,一式 伍 份送监理审核。

  8、乙方必须安规定及时编制、整理工程内业资料,在有关部门来工地检查时,应积极配合并提供完整内业资料备查。竣工验收合格后30天内,按甲方与建设方签订的合同(补充协议),乙方必须提供一套决算书、竣工图及签证等决算材料(一式四份),给业方审核。

  9、甲方应负责协调乙方与各工种班组间的施工进度和工序安排。

  九、违约责任:

  按主合同的有关条款约定,属乙方的工作内容,而乙方没有按规定时间完成者,所拖延的天数而引起拨付工程款的延误者,其责任由乙方自负。

  十、保修责任:自本工程交付业主使用后的保修期内,所发生的保修事件,乙方应在24小时内到位维修,否刚,由甲方派人维修,其工、料费按双倍由乙方承担,从乙方的保修金中扣除。

  十一、本协议一式肆分,双方各执贰份。自双方签字之日起生效,至办好工程结算,付清工程尾款时自动生效。

  订立合同双方:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  工程水电承包合同6

  甲方:____________

  乙方:____________

  身份证号码:____________

  联系电话:____________

  甲方由于工程进展需要,拟将的水电安装工程以包工,包工具,不包料的形式委托乙方承包施工,经双方友好协商,一致达成协议如下:

  一、乙方工作内容:

  1、按图抽料,每工段提前三天以上写请购单,备料,验收材料质量,包工程施工所需的工具。

  2、包材料损耗(损耗按定额执行)。

  3、包预留套管,补钻孔,补套管,预埋给水管,浇捣修补砼洞口,填堵穿墙,穿梁管等。

  4、水工程总表后供水管,泵后给水管,消防管(不包泵房泵及控制设备)、其余地下室潜污泵包安装。

  5、包挖埋地水管,电管管坑回填工作。

  6、电施工程,除发电机及高压设备外,电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接(含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒),包灯具开关插座等安装工作。

  7、消防工程按图施工,自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工,乙方协助线路设备和系统调试、其他工程图纸按

  二、工期:

  1、预埋每层段五小时内完成,每超期壹小时完成罚款贰佰元整,因甲方原因未能按时完成的,乙方必须找甲方主管施工办理延时签证,无办签证的,视作超时处理。

  2、各系统工程,在甲方的`材料供给保障前提下,须在甲方拆完排栅之日起,______天内完成施工任务,交给甲方正常使用,每超期壹天罚款伍佰元每套。

  3、每层段底盒,线槽管线安装,在完成砌砖过三天候干期后,四天内完成交甲方抹灰施工,每超期壹天罚款伍佰元整。

  4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的,甲方可随时派员介入参与施工,每工日扣乙方捌拾元整。

  三、工程包干工价:

  1、消防工程含电控工程部分,按每____㎡建筑面积。

  2、给水工程及电工程含弱电,按每____㎡建筑面积。

  3、终止合同,人工费只支付

  四、付款办法:

  1、按每工日预支付元整,凭出勤登记表预付,考勤表由主管施工及项目经理签名认定。

  2、拆除排栅经工程验收初步合格后,付款至85%(含所有预付款在内);余款15%,综合验收合格后,支付10%,余款5%保修期满拾天内付清。

  五、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、提供水源,电源及场内施工道路,提供施工图纸派出专业施工员现场管理,解决工程有关问题。

  2、负责办理工程变更手续,及时通知乙方更改施工。

  3、组织各层段的隐蔽工程验收,及时提出存在问题及发出整改通知书,监控工程质量。

  4、按合同规定按时支付工程款。

  5、及时组织有关材料进场。

  6、在乙方如期完成任务的前提下,交付给甲方正常使用,甲方必须立即组织竣工验收,确保工、如期交付业主使用,如果甲方在乙方完成2个月内,还没有组织竣工验收,乙方可视作已验收,并追付工程余款,乙方进入工程的保修期内。

  7、甲方必须按月发放工人工资,如因工资不按期发放,而影响工程进展,则工期相应延期。

  8、乙方在完成甲方的工程后,甲方必须按本合同结清余款,如果无法结清,按欠款追加甲方每天滞纳金5%、并可通过法律手段进行追结。

  (二)乙方责任:

  1、按图抽料,填写材料申购单,负责保管领用后的材料,按图及按甲方要求,按进度要求进行施工。

  2、编制施工方案及施工计划,上交参加施工人员名单及组织架构表,按时参加安全学习及工程例会。

  3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身破坏,追究乙方法律责任及索赔,如属他人破坏,乙方负10%的损失责任,并派工修复,材料由甲方负责。

  4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工,如认为需作图纸变更的,书面向甲方提出申请,否则,后果由乙方负全责。

  5、按规定搞好文明施工及安全生产,由于乙方或员工违章作业,造成安全事故,包括伤及他人的,一切责任及赔偿均由乙方负责。

  6、材料超耗的,全部按进货价乘以1.1倍扣罚乙方、节约的按进货价1.1倍奖励乙方,损耗量按广州市定额执行。

  7、按规定完成有关资料按时上交资料员。

  8、执行项目部的管理制度,违反者甲方按规定处罚乙方。

  9、乙方包本工程修改人工费叁仟元以内,超过的按签证调整,每工日按伍拾伍元计算调增款。

  10、乙方有权确保自身的合法权益,和合理要求,反对违章指挥。

  六、管理办法:

  1、乙方按甲方规定,全体员工必须办理工卡,戴好安全帽进场施工。

  2、乙方所有进场的机具需造册登记,进场时交甲方存档,机具退场由甲方项目经理开放行条放行,否则,不给予放行。

  3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。

  4、材料抽样工作由乙方负责,送检由甲方负责,对材料质量认为有疑问的及时提出,保证工程质量。

  5、执行项目经理的指令性施工(现场班长:__________联系电话:__________)。

  6、若甲方提供住宿条件的,乙方每人每月交10元清洁费及床位费,宿舍内使用的水电费由乙方按实用支付,水每m2.60元,电每度1.20元。

  7、不得请甲方人员娱乐,沐足,请客,送礼等,违者每次罚款壹仟元。

  8、班组进退场应做到场地交接工作,并填写工序交接表,做到工完场清。

  9、若施工期间,若该栋楼甲方有失窃,乙方班组应负责按比例赔偿甲方损失费。

  10、由于乙方技术低劣或人力不足无法按期按质交货的,甲方可终止合同。

  七、质量责任:

  1、乙方必须熟识图纸,必须严格按图施工,按设计要求及有关施工规范施工,乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的,由乙方负责赔偿,乙方员工必须考试上岗。

  2、验收表格80%优良的视为优良,不足的视为合格。

  八、安全责任:

  1、乙方必须为自己班组施工人员购买意外险。

  2、乙方无购买意外险,若乙方人员有发生工伤事故,必须负责工伤人员的一切赔偿,甲方若在事故中为乙方垫支了费用,则在以后工程结算中从乙方工程款中扣回有关费用。

  九、其它:

  1、奖惩:质量优良且能文明施工及安全生产达到公司要求按搅拌桩实做工程量每米奖励壹元,没达到以上要求则按搅拌桩实做工程量每米罚款贰元。

  2、保证金:签定本合同的同时,乙方一次性交甲方伍仟元履约保证金,完成两层标准层后归还。

  3、保修期:保修壹年,日期由该楼综合验收之日起计算。

  十、本合同经双方代表签字,甲方盖章后生效,完工及保修期满后自行作废,本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。

  甲方代表签字:____________

  乙方代表签字:____________

  盖章:____________

  盖章:____________

  签定日期:____________年______月______日

  工程水电承包合同7

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平诚信的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,签订本协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:沁源县新天地商业步行街二期工程C区

  2、工程地点:沁源县构配件小区对面

  3、结构形式:框架结构,地下二层,地上局部四层。

  二、承包方式和价格及支付方式

  1、包工不包料的清包方式。

  2、承包价格:本合同实行固定单价:每建筑平米26元,建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更,变更工程量按照工程签证进行结算。

  3、支付方式:

  3.1主体完工,支付总工程款的40%。

  3.2户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的20%进行支付。

  3.3给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的30%进行支付。

  3.4竣工验收结束后半个月内,处扣除5%的保证金外全部结清。(工程质量保修1年,因装修破坏的脱离保修范围)。

  3.5月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。

  三、承包范围

  1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程(乙方负责对消防线管进行预埋)。

  2、乙方应与甲方工期紧密配合,按期竣工交验。进场时间变化,甲方须向乙方提前15天通知给予乙方准备。

  四、材料要求

  1、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料,由乙方安排人员进行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理,乙方不得私自动用。(如变更导致材料剩余,乙方不承担责任,但是乙方必须根据后期施工情况调配使用。)

  2、甲方按期给予乙方施工材料,以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽误乙方施工,如导致乙方长期停工责任由甲方负责。(不可抗力的原因除外)

  五、质量要求

  乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方如有对工程质量存在争议,以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。

  六、安全文明施工要求

  1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。

  2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品(如安全帽、安全带等)。

  3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担,与甲方无关。

  七、双方义务

  1、甲方义务

  1.1甲方向乙方提供施工图纸一套,并向乙方提供生活用房。

  1.2甲方向乙方完成技术交底及安全教育交底。

  1.3甲方和乙方共同购买大型施工机械(如套丝机、台钻、电焊机、切割机),如有损坏全部由乙方负责,施工完毕后归乙方所有。

  1.4甲方向乙方提供安全防护用具。

  1.5甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款,以保证工程的顺利进行。

  2、乙方义务

  2.1乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。

  2.2遵守甲方的'安全制度、落实安全措施、确保施工安全。

  2.3乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。

  2.4工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料做好清点工作,办理交接手续。

  2.5乙方负责施工现场的临时电安装和施工,并进行管理维修,保证施工现场正常运行。

  八、由下列情况之一,甲方将终止乙方合同,并处以适当罚款:

  1、由严重危害甲方利益及行为的。

  2、对甲方安排的工程进度完不成,并整改见效不明显的。

  3、施工质量达不到要求的。

  4、违反劳动纪律或不服从甲方管理的。

  本合同一式三份,双方各执一份,报总公司一份,经双方签字盖章后生效,此合同具有法律效力,在履行合同过程中,若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决,双方履行合同全部义务后,合同自行失效。

  甲方(签章):乙方(签章):

  ___年___月___日   ___年___月___日

  工程水电承包合同8

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事宜协商一致,订立合同共同遵守执行。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程范围:

  二、工作期限

  1、开工日期:年日

  2、竣工日期:年日

  3、合同工期:

  三、承包工程方式:包工包料

  1、乙方承包甲方的工程是水、电安装工程,以包工包料方式包给乙方。

  2、由乙方自行组织购进,图纸规定,质量合格的材料进行施工,必须验收质量达到平定合格标准。

  3、乙方组织有证件的技术人员,熟悉工人投入工作,服从甲方、监理有关人员指挥检查,如不合格的马上进行整改,返工造成的损失一切由乙方自己负责。

  4、保管好自己的材料,预防丢失,材料保管堆放、工人生活用品、用具等一切由自己解决。

  四、合同价款

  乙方承包的工程量约㎡,合同预算约元,按实际工程量结算为准。

  五、付款方式

  1、乙方自行带资和人工、材料,做到本楼一定的`工程量,如做至的工程量,付进度款时,付%给乙方。

  2、工程竣工验收合格后,由工程承包人按国家有关定额及所做的工程量结算给甲方,甲方在天内审核,结算给乙方的工程款,留%作保修金。

  3、乙方的保修期按国家有关规定保修,保修期满后,一次付给乙方。

  4、乙方在保修时间内,如有质量问题:漏水、漏电等,乙方接到通知,马上派人。如果不来维修,甲方派人维修,维修的费用从保修金中扣除。

  5、订立合同乙方需交万元给甲方作为劳动保险金,建至_____。

  6、合同订立后,甲方必须在三个月内安排乙方施工、技术人员进场,如未能按时进场,乙方有权利要求甲方全额退劳动保险金,并赔偿乙方相应损失。

  六、安全责任

  乙方必须安全生产、文明施工,在施工中出现一切安全事故,全部由乙方负责。如发生大事故,马上向甲方报告,甲方向上级有关部门报告,由有关部门作出处理。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

  甲方:乙方:

  代表人:代表人:

  联系电话:联系电话:

  20__年__月__日20__年__月__日

  工程水电承包合同9

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条 工程概况

  1.装修施工地点:_____________________________________________

  2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

  3.本项工程预计费用 元人民币。

  第二条 材料供应的约定

  1.甲方提供的材料

  乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

  甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

  甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的'住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

  3.乙方提供的材料

  乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

  第三条 关于工程质量及验收的约定

  1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》

  2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

  第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:

  1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施

  工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。

  6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。

  7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

  1. 工程款付款方式:

  布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%

  2. 乙方承包内容:

  1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

  2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

  3).水电施工的穿墙、打孔、切割

  4).开关面板安装

  5).小五金、马桶、的安装

  6).后期灯具的安装

  3.工程结算方式:

  按实结算:

  总价结算:20元/平米(套内面积)

  第六条 违约责任:

  1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 伍拾元违约金。

  第七条 纠纷处理方式:

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

  第八条 合同的变更和解除:

  1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第九条.其它约定:

  1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。

  在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

  2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

  3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

  5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第十条 附则

  (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二)本合同签订后工程不得转包。

  (三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  (四)合同有效期至_____________________。

  (五) 水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字:乙方签字(盖章):

  年 月 日 年 月 日

  工程水电承包合同10

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:

  一、工程名称: xxx

  二、工程地点:xxx

  三、承包范围:xxx

  四、工期:开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日 工期: 天

  五、合同价款:本工程采用 方式计价。室外工程另外计算 。

  合同总价款为 。

  六、双方责任:

  1、甲方责任:

  ⑴负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。

  ⑵负责向乙方提供施工图一式_____份。

  ⑶ 及时供应合同规定的'材料(包工不包材料时)。

  (4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用

  (5)及时办理工程结算。

  2 、乙方责任:

  ⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

  ⑵必须按图纸施工。

  ⑶应保证工期要求,确保工程如期完成。

  七、材料供应:

  1、主材:由 甲 方负责提供。

  2、辅材:由 甲方负责提供。

  八、材料消耗:

  工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之 计算,废料归 方。

  九、施工与验收:

  1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

  2、工程完工时组织相关部门验收。

  十、结算方式:

  工程款支付,每月按进度实际工程量支付百分之八十五,工程完工自检能达到验收要求支付百分之十,余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。

  十一、其它:

  1、本协议一式 份,正本 份,副本 份。

  2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

  3、本协议待工程款付清以后自行终止。

  十二、补充条款:

  1图纸变更应该在乙方施工前,提供正式变更通知单,如果乙方按原图纸施工后,甲方要求更改,一切费用应由甲方承担,如乙方没有达到技术要求,要无偿反工,如因材料质量问题,乙方不负责。

  2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方,不能与承包工程款项一起支付。

  甲方: 乙方:

  法定代表或法人委托: 法定代表或法人委托:

  委托人: 施工代表: xxx

  电话: 电话:xxx

  日期: 日期:

  周记

  工程水电承包合同11

  项目名称:

  签定日期:__年_月_日

  甲方(发包方):

  身份证号:

  乙方(承包方):

  身份证号:

  依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则,双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致,订立本施工合同,供双方在施工过程中严格遵守:

  第一条、工程概况:

  1、工程名称:陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划水电安装部分工程。

  2、工程地点:陕西省西安市高陵县

  第二条、承包范围:本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。

  上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。

  第三条、承包具体工作内容:乙方承包各项内容均包括,熟悉施工图纸,室内水、强电、暖气安装工程。

  第四条、承包方式:包工、包料。

  第五条、承包合同工期:总日历天数跟随模板及泥工工期。

  5.1开工日期:甲方提前2天通知乙方进场。

  第六条、施工质量:乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准:按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线)

  第七条、工程量计算方式及承包价款:

  按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款,按建筑面积每平方米(大写)元整(元/M2),总面积M2,合计工程款(大写)(¥元)。

  第八条、工程付款办法:甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款,在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量,于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款,剩余的3%作为维保金,待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。

  第九条、双方权利和义务:

  9.1甲方提前2天通知乙方进场,进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽,以确保安全、文明施工。

  9.2乙方必须有一定操作技术水平,保证施工现场施工人数并保持施工人员的.相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。

  9.3文明施工:乙方必须做好文明施工。

  第十条、违约:双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容,如合同签订后,乙方未造成工程施工错误,甲方提出退场,甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场,即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。

  第十一条、争议:履行合同中若甲、乙双方发生争议,双方应本着实技术规范、安全操作规程进行施工,按现行施工验收规范进行验收合格。事求是的态度协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉。第十二条、其它:本合同未尽事宜,双方可经过协商另行补充。

  第十三条、合同管理:本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力,至工程完成,结清工程款后失效。

  甲方:

  乙方:

  (盖章)

  (盖章)

  __年_月_日__

  年_月_日

  工程水电承包合同12

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,就乙方承包施工甲方总包的乌海市儿童医院改造装饰工程的电气工程及给排水工程,本着诚信信用,互惠互利的原则,双方就本项目供货、施工事项经协商一致,签订本合同,并严格执行本合同。

  一、 工程名称、地点及范围:

  工程名称:乌海市儿童医院改造装饰工程

  工程地点:乌海市海勃湾区甘德尔大街

  承包范围:施工图中强电工程、给排水工程、弱电工程的施工安装和材料采购,灯具、开关插座及卫生洁具的安装。柴油发电机、灯具、开关插座及卫生洁具的采购除外。

  二、承包方式:包工包料、保质量、包验收。

  三、合同工期:

  乙方根据甲方装修工程进度施工。

  四、工程合同价款:

  本工程总价:按建筑平米140元/㎡×8640㎡工程总价为人民币:1204000.00元(大写:壹佰贰拾万肆仟元整)。

  五、工程价款的支付:

  1、 按月进度实际工程进度产值的 70%支付;

  2、 工程竣工验收合格后支付到工程总价 90% ;

  3、 工程竣工结算完毕支付到工程总价 95 %。

  4、 剩余合同额的 5 %作为质保金,待保修期过后,乙方无违约现象,质保金退还乙方。

  六、施工图纸外产生的增项工程另行协商。

  七、工程质量要求:

  1、工程所用的材料必须符合国家有关标准。

  2、施工工艺必须按照设计及国家现行规范执行。

  3、工程所用材料及设备进场,必须携带检测报告、合同证。

  八、甲方的责任、权利与义务:

  1、甲方负责材料到场的指定地点堆放。

  2、甲方负责协调乙方与其他施工队伍的交叉作业事宜。

  3、甲方有权利对乙方施工进行监督、检查。

  九、乙方的责任、权利与义务:

  1、乙方在施工过程中必须服从甲方代表的管理。

  2、乙方必须按合同要求保质保量,按期完成工程任务。

  3、乙方进入施工现场,应听从甲方统一调动和指挥,服从甲方工地管理的各项规章制度。

  4、乙方必须对施工人员进行安全文明施工教育,施工时乙方应为施工人员配备安全防护用具,乙方应加强安全管理,文明施工,杜绝安全事故发生,出现一切安全事故均由乙方负全责。

  十、甲乙双方的违约责任:

  1、乙方的施工内容未达到验收标准,甲方视为乙方违约;乙方未按期交工,甲方视为乙方违约;乙方在签订此合同后中途毁约,甲方视为乙方违约。

  2、签订此合同后,甲方在乙方没有违约的`前提下将该工程另行报给他人,乙方视为甲方违约。

  3、违约方付对方违约金为合同总金额的20%,并承担由于违约而给对方造成的一切损失。

  十一、工程交工验收:

  乙方负责其施工部分顺利通过质量监督部门验收,由甲方、乙方、业主及监理公司四方共同验收交接。

  十二、质保及保修

  1、该工程设备保修期为2年。工程竣工后,在保修期内乙方无偿负责水电的维修。

  2、出现故障,乙方必须在24小时内到达现场,如乙方不能到底现场维修,甲方甲方有权了雇佣他人维修,所产生的一切费用由乙方承担。

  十三、解决合同纠纷的方式:

  如本合同履行过程中发生争议,双方可通过友好协商解决,如协商不成,任何一方均可向人民法院提及诉讼。

  十四、本合同未尽事宜,甲乙双方共同协商,作出补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十五、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本合同自双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  工程水电承包合同13

  发包人;

  承包人:

  合同签订日期;

  水电单项工程承包合同

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  有效证件:

  承包人住址:

  联系方式:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则,经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致,特订立本合同如下:

  一、工程概况及承包工作内容

  1、工程名称:昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目

  2、工程概况:昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目位于昭通市昭阳区城区,包含凤凰派出所、蒙泉派出所、南城派出所、珠泉派出所、龙泉派出所、太平派出所六个派出所,工程总建筑面积约15000.00平方米。

  3、结构类型:混凝土框架结构

  4、建设地点:昭通市昭阳区

  5、建筑面积(水电安装):以土建竣工实际面积为准

  6、总建筑面积:以土建竣工实际面积为准

  二、乙方进场人数(附名册)

  乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按昭通市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。

  三、工期进度要求

  (一)开工日期:年月日

  (二)总(日历)工期:个月

  (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

  四、承包方式与范围

  (一)承包方式:包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

  (二)承包范围:

  1.给排水安装:给水管安装到使用房间、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装等。

  2.电气安装:包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装,防雷接地、灯具安装,;室内开关插座的安装、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等

  3.弱电安装:电话、电视、监控、宽带线管预埋底盒安装。

  4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。

  5.水电测试、试通水、试通电等。

  6.工长及管理人员由乙方自己配置,费用由乙方自行承担。

  (三)乙方承包工程相应的单价(包工包料):合计元/㎡总价万元,结算面积以建筑施工图面积结算。

  1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费,乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。

  2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;材料下车及搬运费用水用电等。

  3.辅材指:氧气、乙炔、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、钉子、膨胀螺丝、封口胶带、锯条、砂轮切割片、绝缘胶布、抱箍、焊条、无齿锯片、云石机片、磨光机片、密封条、海绵条、安全帽、安全带、绝缘鞋、眼镜、雨鞋、雨衣、电焊面罩、螺母、木螺丝、麻丝、铅油、自攻丝、平垫、弹垫、网格布、红蓝铅笔、手电、电池、墨汁、胶水、拖扫帚、滚刷、彩条布、劳保手套、防尘面罩、塑料布、尼龙绳、竹扫把、小扫把、麻绳、胶皮水管、喷雾器、胶带、粉笔、低压灯泡、棉丝、各种油漆、稀料、汽油、机油、黄油、齿轮润滑油、酒精、去污粉、界面剂等费用。

  4.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时,一律由乙方自备。

  5.对于设计变更,人工费增加1000元以内的甲方不再对乙方补价;超过1000元,超出部分按实补价。

  五、工程要求:

  (一)质量要求:按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

  1.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

  2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。

  3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

  4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。

  5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。

  6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担人工费和工期外,还应赔偿相应的材料费。

  7.甲方提倡各施工方开展进度质量安全文明施工竞赛,比技术比管理比进度比质量比安全文明施工,对于好的单位给予奖励。对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。

  8.保修期为二年。

  (二)工期要求

  1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。

  2、工期延误

  (1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

  (2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。

  (三)成本控制要求

  1.乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。

  2.各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

  3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

  4.乙方领出的.材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。

  5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

  (四)安全施工要求

  1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

  2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

  3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。

  4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。

  5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。

  六、结算公式

  基价结算方式:原则上根据乙方的施工进度,工程款以双方约定结算乙方的劳务费价款结算。

  1、甲方每次向建设方申报成功工程进度款后,向乙方工程款的70%。

  2、安装调试一次性竣工验收合格后,甲方向建设方办理完毕工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到劳务费的93%。

  3、3%的维修质保金,两年后一次性支付。

  4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。

  七、违约责任处理

  (一)凡出现以下情况均视为违约:

  1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;

  2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;

  3.其他造成工程各种损失的过失行为;

  4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

  5.不服从甲方的管理。

  (二)违约处罚

  1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。

  2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。

  3.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放,杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内,劳务队伍人员出现劳务纠纷问题,劳动监管部门每出面一次罚款1000~5000元。

  4.乙方对材料管理不到位,甲方对乙方一次罚款1000~5000元。

  5.不服从甲方的管理,在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时,造成甲方管理困难对乙方每次罚款20xx~5000元的。

  (三)其他奖惩约定

  发生治安案件,除乙方自行承担相应责任外,同时接受甲方的处罚,第一次罚款10000元。再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责。

  九、附则:

  (一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同促裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找劳务队伍。

  (二)本协议一式____份,甲方执份、乙方执份,双方所执协议具有同等法律效力。

  (三)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期完后自动失效。

  发包单位(章):

  发包单位(章):

  发包人(签章)

  发包人(签章)

  委托代理人(签字):

  委托代理人(签字):

  地址:地址:

  电话:电话:

  工程水电承包合同14

  甲 方:

  乙 方:

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一、承包方法:

  1.承包形式:单包,即包工不包料。

  2.工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

  3.承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

  二、工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  三、质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

  四、安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

  五、甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。

  六、文明卫生

  1.现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

  2.职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的'桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

  七、罚款制度

  施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

  八、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

  九、由甲方负责一定的用电费用( 30度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

  十、付款方式

  平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。

  十一、此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

  甲方:

  乙方:

  日期: 年 月 日

  工程水电承包合同15

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,双方就清包事项达成一致,订立本合同。

  一、工程概括:

  1、工程地点:

  2、工程名称:

  3、工程总建筑面积:

  4、xx年至xx年xx月xx日,(因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费,每个工人100元/天)。

  二、承包方式:包清工(保质量、保进度、保文明施工)。

  三、承包范围:

  1、本工程安装水、电、暖、消防。

  (1)强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试。

  (2)弱电、布管、二次配管、(不包含穿线、安装及调试)。

  (3)给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试。

  (4)排水、预留、楼内主管及支管安装。(不含楼外雨水管道)

  (5)暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试。

  (6)消防、预留、楼内主管及支管安装、消防及压力调试。(不含消防电穿线及调试)

  以上工程按设计图纸的规范要求施工,如有变更,所需费用甲乙双方另议。

  四、付款方式:

  1、前期以生活费的方式付款,在没有停工的前提下,由甲方每月付给乙方贰万元生活费。主体完工后支付总工程款的30%。

  2、进入安装阶段按每月75%结算。

  3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%,留3%作为质保金,3月后一次付清。

  甲方将山东成武工程楼以/㎡清包给乙方。

  五、工程机械:

  所有工具由乙方负担,并保证良好的.使用性,工具消耗品由甲方负担(除胶带、锯条、PVC胶水)。

  六、文明施工、安全生产:

  乙方遵循甲方要求施工,要做到不违章作业,不野蛮施工,如因违反制度作业施工,所造成的罚款由乙方自行承担。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

  甲方:乙方:

  身份证号:身份证号:

  ___年___月___日 ___年___月___日

【工程水电承包合同】相关文章:

工程水电承包合同02-06

工程水电承包合同【热门】04-04

【荐】工程水电承包合同04-01

工程水电承包合同新09-07

工程水电安装承包合同02-15

建筑工程水电承包合同02-08

工程水电承包合同15篇04-28

工程水电承包合同(15篇)04-29

工程水电承包合同范本10-14