土建承包合同14篇

　　随着法律知识的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的土建承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

土建承包合同14篇

　　土建承包合同篇1

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方就本工程外架脚手架搭设分项工程施工协商一致，订立本协议。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：XXXXX工程

　　1.2工程地点：

　　1.3结构类型：框架剪力墙

　　1.4承包范围：

　　1.4.1本施工图及国家现行规范所涉及的全部砼【特注：不含二次结构砼】；

　　1.4.2不含年月日前本工程浇筑的砼；

　　1.4.3自行购买施工操作人员的劳动保护和安全防护用品（包括安全帽、安全绳、安全带、绝缘手套和防护服装等）和施工工具（除塔吊、施工电梯、斗车、砼覆盖的塑料薄膜、砼布料机和泵管）；注：安全防护产品必须符合施工安全规范标准；

　　1.4.4甲方所需临时用工的调配；

　　1.4.5甲方进场的材料下车后的分类堆放及收集，报废材料的收集并按甲方指定的地点分类堆放整齐；施工完后的场地必须用扫帚将其作业面将楼层清扫干净；

　　1.4.6负责核算合理使用的材料计划并书面上报项目部采购；

　　1.5、承包方式：本工程采用“包人工、包辅材及施工工具（除塔吊、施工电梯、斗车、砼覆盖的塑料薄膜、砼布料机和泵管）、包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、涉及本合同承包范围内的施工放线及甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同承包范围内的全部工作内容。

　　1.6、乙方在施工过程中如不能满足规范要求，甲方视需要可对乙方承包范围及内容作出调减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。

　　第二条合同工期

　　2.1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。

　　2.2、合同工期：本工程于年月日开工，至年月日竣工，共日历天。

　　2.3、工期要求：严格按项目部施工进度计划施工，逾期则按20xx.00元／天的罚款在当次工程进度款中扣除。工期延误最长不能超过5天，若超过5天时甲方有权解除本合同并同时要求乙方赔偿工期延误所造成的损失。

　　第三条工程质量

　　3、本工程质量必须满足国家现行相关规范要求和项目部的技术交底，并由建设单位、监理、质监站等相关职能部门的检查、验收和签字确认。

　　第四条合同造价

　　4.1、乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.4条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，本单价包含完成本合同内容所发生的一切费用，不作调整、不再计取其它任何费用，工程量按实际结算。

　　4.2、工程量计算方式：。

　　4.3、合同价款：本合同采用方式确认。正负零以下砼工程合同单价：大写：每立方米，正负零以上砼浇筑工程合同单价：（建筑面积），大写：每平方米；合同总价暂定：万元正，结算时以施工完成工程量实际计算为准。

　　4.3.1、本合同单价包含但不仅限于：完成合格工程所支付的全部人工费、食宿费、手工用具费、社保五险、安全防护、个人劳保用品等费用和安全风险金（安全风险金是指由乙方违规操作而引发的事故所造成的经济损失）。

　　4.3.2、因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量；因返工所造成的直接与间接经济损失由乙方全部承担；乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

　　4.3.3、承包范围内不允许发生计时工：承包范围外所发生计时工按实际工日，普工（女工）每工日元包干，普工（男工）每工日元包干，技术工每工日元包干。当日发生计时工，必须当日取得主管施工员同意，并说明情况，做到日清日签证，一月一核算，严禁事后补工和签证。

　　4.3.4、乙方遵守合同按质按量完成该工程所有分项工程施工任务，甲方按合同单价进行工程款决算；此单价中含有30%的施工安全文明措施费，不论乙方施工在任何部位所发生的安全事故均按整体工程造价计算由乙方承担；

　　4.3.5、、若应乙方技术、人力不济，安全不力、资金短缺、工期延误造成甲乙双方中途终止合同，则甲方接以下单价进行工程款结算：

　　4.3.5.1、正负零以下范围所有结算价款为零；

　　4.3.5.2、正负零以上砼按以完工程量的计算；

　　4.4、合同风险：本合同采用的是固定单价合同方式确定，乙方已充分考虑市场人工费及材料的价格变化风险，施工过程中不予调整。

　　第五条安全文明施工要求

　　5.1、双方确立“安全第一”宗旨，制定相关安全操作规程、培训教育制度、检查评比制度，乙方应无条件配合甲方及相关方的安全文明施工要求。

　　5.2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，乙方应有周密的安全施工方案和措施，消除事故隐患。施工前应进行安全生产操作规程的交底，在输电线路、地下管道、易燃易爆地段附近施工开始前提出安全防护措施。

　　5.3、配合甲方的三级安全教育，每天做好班前安全交底，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责，随时接受甲方组织的安全检查人员依法实施的监督检查。

　　5.4、按甲方要求及时做好安全生产的相关资料，包括班前安全活动记录，不能损坏资料，每周上交甲方安全员审查。

　　5.5、乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故，一切损失均由乙方负责。

　　第六条甲方责任

　　6.1、在开工前天负责向乙方提供设计变更通知和相应的技术交底通知。乙方如需要增加图纸套数的，甲方可代为复印并做好登记，复制费用由乙方承担。

　　6.2、在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。

　　6.3、负责现场管理和协调各班组的工作；

　　6.4、负责监督乙方的施工行为、技术指挥、工作检查；

　　6.5、负责大型机械设备（塔机）以及1.4.2条主要材料的供应

　　第七条乙方责任

　　7.1、乙方应严格执行安全文明施工的有关规定，如因违反规定而发生伤亡事故，一切损失均由乙方负责。发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即通知甲方主要负责人到处理并保护好现场，若乙方保护措施不力造成的所有损失全由乙方承担。

　　7.2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图及专项施工方案组织施工。将甲方的技术交底通知贯彻到班前交底做好记录，每周提交一次记录给甲方，否则，出观质量事故由乙方承担所有的返工、维修经济损失，并负责因其而产生的一切责任。

　　7.3、乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其他构成分包合同的相关资料和信息。未经甲方同意乙方不得递给任何与分包合同相关的第三方合同。

　　7.4、乙方在施工过程中，应提交工序协调的书面报告给甲方协调，服从甲方的`统一协调，乙方主对班组交底做好成品、半成品的保护工作，采取合理有效的措施保护本分项其他分项作业的半成品及成品，由乙方原因造成本分项和其他分项的材料设备、成品及半成品的损坏、丢失或污染等，由乙方负责赔偿由此造成的一切损失，并承担相应的责任。

　　7.5、乙方每次办理结算单前，负责及时提供相关的安全记录和质量记录资料给甲方，否则，甲方有权延长当次进度款的结算时间。

　　7.6、分项工程完工后，甲方人员验收未达到质量标准要求时乙方应无条件立即返工，如乙方不返工，甲方可另派人返工，由此发生的工资在乙方进度款中倍扣除，同时甲方可根据情节的严重程度要求乙方辞退有关人员，材料费由乙方自行承担，人工费不再另行计算。

　　7.7、乙方必须无条件服从甲方有关质量、安全、文明施工、进度、成本节约的各项管理制度。

　　7.8、乙方施工人员年龄不能超过50周岁且必须持有如下证件：身份证、上岗资格证书及特殊工种操作证复印件、工种单位记录卡、健康证明、暂住证。若不符合手续，甲方有权拒绝乙方人员进入施工现场或乙方自行承担因证不全而造成的一切后果。【注：乙方必须提供每位施工人员的以上证件复印件及电话号码交由项目部存档】

　　7.9、乙方必须配合甲方与每个工人签订劳务合同，合同中须明确劳动报酬、社保五险等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员民工工资发放情况每月须定时上报甲方。

　　7.10、乙方应按有关规定，在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品（如手套、服装等）。

　　7.11、乙方应按时交纳从业人员社会综合保险费并为在岗的每位从业人员购买100元的意外伤害险。

　　7.12、在施工期问，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如乙方责任发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡事故全面负责，所涉及的费用由乙方全部承担；

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：(以下简称乙方)

　　土建承包合同篇2

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　供水站管道安装工程、水处理设备安装的土建工程、施工便道及滤料购置，经询价采购乙方实施该工程，经双方协商，特签订本合同书。

　　一、工程名称：

　　供水站技改工程

　　二、工程建设内容：

　　管道及管沟工程、水处理设备安装的土建工程、施工便道及滤料购置。

　　三、建设标准：

　　执行《工程建设强制性标准条文》（水利工程部分），质量合格。

　　四、建设工期：

　　年月日前完工，工期个月。

　　五、合同价款：

　　根据采购价为万元（大写元正）。

　　六、工作职责：

　　1、甲方工作职责：负责工程施工技术交底，监督工程施工质量。

　　2、乙方工作职责：

　　严格按工程技术要求组织施工，确保工程建设质量，保证工程施工安全，出现施工安全事故概由乙方负责。

　　七、付款办法：

　　工程竣工验收合格付款。

　　八、本合同一式三份。

　　甲乙双方及水务局各执一份，本合同自双方代表签字，工程竣工验收合格，结清工程款后终止。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　年月日：

　　土建承包合同篇3

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　为明确甲、乙双方权利及义务，根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目工程的劳务承包给乙方，经双方友好协商，就劳务承包事项协商达成一致，特订立合同希双方共同遵守。

　　一、劳务承包内容

　　工程名称：____________

　　建设地点：____________

　　建筑面积：____________

　　二、承包方式及范围

　　1、采用包工不包料(包括泥副工、木工、钢筋工、架子工、水电工)

　　(1)泥副工部分：桩基以上基础混凝土垫层、主体混凝土、砖砌体、内、外墙面粉刷、外墙面贴砖(楼、地面，顶棚为结构面)。

　　(2)木工部分：基础、主体工程以及屋面等施工设计图纸上的内容，包括施工用模板、木方等零星辅材，以及木工所用机械。

　　(3)钢筋工部分：桩基以上基础、主体工程等施工图纸上的钢筋工加工内容以及钢筋工所用机械。

　　(4)架子工部分：桩基以上基础、主体工程施工所需用工、架管、扣件、脚手板等各种材料，通道口、临边防护等设施。

　　(5)水电工部分：施工图纸上的水电预留、预埋、防雷、接地等所需用工。

　　2、乙方不包括弱电工程、人防工程、消防工程、门窗工程、油漆、涂料工程、内外墙地面保温工程、防水工程、工字架、工字钢、止水螺杆、室内二次装修和精装修工程、电梯安装工程、金属制作安装工程、其它非工程类的电焊、幕墙、干挂、机械台班及所有图纸外轴线以外的项目均不在承包范围之内。

　　3、乙方负责工程所需耗材：木方、模板、架管、架料、竹架、安全网所有是施工用的耗材。负责工程所需用的机械设备，如塔吊、输送泵、搅拌机、外用电梯、木工加工所有小型机械、钢筋制作的一切所需设备。乙方应负责自身安全防范的用具(如安全帽、手套等)。

　　其具体劳务分包范围及单价见附件一。

　　三、分包工作期限

　　本工程劳务包开工日期自年月日临建动工，为乙方进场日。工程总工期为日历日天。

　　四、质量标准

　　1、工程质量：按承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，质量评定合格等级。

　　2、严格执行质量“三检”制度，每道工序完工后，乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检，并做好记录。

　　五、图纸

　　甲方应在乙方签订劳务分包合同后，向乙方提供本工程有关的标准图纸四套。

　　六、甲方的义务

　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同中的相关规定职责。

　　2、在年月日前向乙方交付具备合同项目下劳务作业开工条件的施工场地。完成水、电、电讯等施工管线畅通和施工道路畅通。并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应和临时食宿场地，向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置

　　3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审。

　　4、负责提供乙方独立使用的生产、生活、办公临时设施、施工用水、用电费用归甲方负担，及时交付应供材料和其它应由甲方提供的设备设施等。

　　5、按本合同约定，向乙方按时支付劳务分包的劳动报酬。

　　6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调好现场工作关系，工程资料及周边的所有矛盾纠纷一切由甲方协调解决。

　　7、为乙方办理好上级有关部门规定的施工人员意外工伤害保险手续，并承担相应费用。

　　8、负责编制施工组织设计，统一制定各项目标，组织编制年、季、月施工计划，物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计划析测、实验的控制、监督、检查和验收。

　　乙方义务

　　1、对本合同承包范围内工程的工期、安全、质量、文明施工等向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。

　　2、根据施工进度计划的要求，每月底向甲方提供下月施工进度计划，严格按照设计图纸、施工验收规范的技术要求及按施工设计方案组织施工，确保工程质量达到约定标准，科学安排作业计划，投入足够的劳动力，保证工期，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，加强安全教育，确保施工安全，加强现场管理，做到文明施工。

　　3、在施工过程中，乙方应爱护甲方的所有材料，如发现有浪费和损坏材料或者乙方未按甲方要求施工，所有返工而造成的一切经济损失都由乙方负责承担，甲方有权在乙方的工资款中扣除。

　　4、遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一调度，进入施工现场做好一切防护工作，工人应有安全概念，确保自身安全。

　　5、做好施工现场已完工程部分的成品与半成品的保护工作。

　　6、乙方管理人员和技术施工人员应配合甲方测量放线工作，钢筋配料下料工作，搞好现场、安全、质量、进度、文明施工的具体落实工作。

　　7、食堂由乙方统一安排，食堂的用水用电费由甲方负担。

　　七、安全文明

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的`规定强行施工。

　　八、事故处理

　　1、发生一般事故，不须上报有关部门的，白乙方负责。发生重大伤亡及意外事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规甲方配合乙方对事故进行协调处理。

　　2、如发生安全事故，费用合计在鱼迁元以下的由乙方承担，超过伍仟元以上的由甲方承担：

　　九、保险

　　乙方施工开始前，乙方应获得甲方为旗工场地内的自有人员及第三人员生命财产办理相应的保险，且不需乙方支付保险费用。

　　十、施工变更

　　1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方工程项目经理应提前5天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应的图纸和说明。乙方按照甲方(工程项目技术负责人)发出的变更通知及有关要求，进行变更。

　　2、因变更导致劳务报酬的增长及造成的劳务承包人经济损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

　　3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接经济损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　十一、承包单价及结算方式

　　1、根据本合同第二条的承包内容，本工程劳力报酬按现行建筑法规的规定，单价为：进行结算。税金由甲方负责，设计变更经甲方现场主管施工员签证按实际增加造价。

　　2、劳务施工承包合同约定的结算建筑面积按《20_年湖南建筑装饰装修工程消耗标准》计算。

　　十二、劳务报酬的支付时间和方式

　　1、完成基础部分并验收合格后，支付实际完成工作量。

　　2、主体工程按每月进度支付，每次支付完成工作量的。 (按每月暂定25日为工作量报告日)。

　　3、装饰内外粉刷部分，甲方按月进度付款的。

　　4、所有工程量完成后验收合格支付实际工作量的劳务总造价的95%。

　　5、余款在甲、乙双方办理结算后二个月付至清(双方约定结算时间为二个月)。

　　6、按照签订合同时乙方提供的开户银行、帐号，由甲方向乙方办理支付(现金或现金支票)

　　十三、保证金的交纳和退还方式

　　1、签订本合同后，甲方向乙方提供建筑公司帐号，乙方向甲方(建筑公司)交履约保证金万元。

　　2、根据施工进度，甲方在乙方人员机械进场后退还70%，正负零工程完成后退30%。

　　十四、施工验收

　　乙方施工完毕，乙方应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方在收到乙方的上述报告后，应在20天内对乙方施工项目进行验收，甲方如在20天内未组织验收，视为乙方已经完成了本合同约定的工作，视为甲方验收合格，乙方以其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任。

　　十五、违约责任

　　1、因甲方原因发生停工待料三天以上，由甲方承担乙方的经济损失(基本生活费)、架费、架管、机械、所有材料租赁费。

　　2、如乙方人员不到位或无故旷工给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。

　　3、甲方在工程款和生活费支付过程中必须按乙方的要求或乙方指定的帐户发放，经乙方项目负责人签订认可由乙方全权支配，甲方如果说单方面与各班组或作业工人发生经济来往单据，乙方有权作为无效单据处理，一切经济责任由甲方全权承担。

　　4、甲方在工程所需的主、次材料若不能按工程进度所需及时提供使用，造成的工程质量、进度、安全及经济损失由甲方全权承担，如造成误工按实际每人每日元/天由甲方补偿给乙方。

　　十六、争议

　　甲方和乙方履行合同时发生争议，双方根据实际情况自行协商解决或请求有关部门协调解决，协调不成并发生争议，但双方都应继续履行合同，保持工作连续，在保证工程进度正常进行的前提下，双方都可提交法律仲裁机关裁定或人民法院判决。

　　十七、未尽事宜

　　用补充协议的方式注意事项，由双方签字盖章后附后，补充协议和本合同同样受法律保护。

　　十八、合同解除

　　1、甲方双方中的单方未按合同约定履行义务，严重损害对方经济利益，受损害方有权终止合同，违约方应承担在此而造成的所有经济损失。

　　2、在人力不可抗拒的情况下，双方都可以解除本合同。

　　十九、合同生效

　　签订劳务合同自签字之日起生效，合同一式四份，甲乙双方各执二份，本合同受法律保护。

　　甲方项目负责人：____________乙方劳务负责人：____________

　　身份证号：____________身份证号：____________

　　联系电话：____________联系电话：____________

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的基础工程、砌体工程、墙体抹灰、室内垫层和室外散水工程、地砖和面砖粘贴工程分包给乙方施工，为了明确双方职责、权利、义务，确保施工安全、工程质量，加快施工进度，达到协议规定的预期目标，在平等互利的基础上，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程承包内容：

　　1、土建工程

　　1)基础工程：从基坑内余土人工清理、按图纸的混凝土的浇筑及其养护;室内地面找平。

　　2)混凝土工程：包括混凝土浇筑前的相关准备工作，结构工程柱，梁，板砼的施工，混凝土浇筑、养护，混凝土缺陷部位的修补等与之相关的一切工作。

　　3)墙体砌筑工程：包括砂浆制备、砌块砌筑埋件的设置并且包括设计及规范要求的混凝土及砌块工程。

　　4)地面工程：包括细石砼及砂浆找平等

　　5)抹灰工程：墙面养护及抹灰。

　　6)各项工程均包括施工过程中安全文明施工(临边防护、预留洞口封堵、施工现场清理等)、工程质量、施工进度必须满足甲方、建设方及政府相关部门的要求。施工期间出现返工等问题，经济损失由乙方自行承担(不包括甲方变更)。

　　第二条工程价款的支付与结算

　　一、合同价款及结算依据

　　1、合同价款：

　　1、本合同承包范围内的所有内容按实际完成的图纸建筑面积承包，综合单价：元/㎡，(大写：元整/每平米)。此单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。

　　2、甲方安排零工不在合同承包范围内的，统一按元/工计取。但所有零工安排需有项目部出具的经领导批准确认的相关手续为结算依据，原则为一月一结。

　　二、付款方式

　　施工期间、乙方预支生活费，本工程完工后支付总工程款的50%。剩余工程款于20_年12月底结清。

　　第三条工程质量及验收

　　一、工程质量及安全目标

　　二、工程主体结构具备验收条件，乙方应参与甲方按国家工程竣工验收有关规定组织有关单位进行工程各分部及主体结构验收，对于验收中提出的属乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改费用。

　　三、每道工序完成后，工作面必须清理干净，混凝土成型后根据湿度情况必须及时浇水养护，养护期符合规范要求。

　　第四条安全施工

　　一、乙方必须认真贯彻建管局关于社会治安、劳动保护和安全生产等有关法规、条例和规定，对施工范围内的安全生产和文明施工负责。

　　二、乙方进场以前必须提供职工花名册，并附所有职工的身份证复印件、并做好相关的职工安全教育。

　　三、本工程承包价款中已含施工安全费用。乙方必须切实做好各级各类安全保护工作，由此而发生的一切事故均由乙方自行承担，甲方不再承担任何经济责任。

　　四、如乙方在施工中管理混乱，质量和安全事故频出，或人员严重不足，又无法满足现场施工人员的要求，即不能再胜任本工程的施工任务，甲方可以终止本协议，对已完成的工程量，经审核后，甲方可以扣除对甲方造成的损失款额后进行支付，乙方必须无条件撤场，如有无理取闹，甲方有权申诉国家相关机关，乙方自行承担由此而衍生的一切责任。

　　第五条违约责任

　　一、若工程工程质量达不到本合同约定的合格标准，乙方需整修至合格，如在甲方要求的合理时间内不能按期完工的按合同总价的5%向甲方支付违约金。

　　二、由于乙方未按协议工期执行，造成延误，则按下列执行：

　　1、如乙方未能按时竣工，每延误一日历天竣工，则按竣工结算造价的百分之二予以扣罚;同时甲方有权责令乙方退场。

　　2、为工期的事先及阶段性控制，减少工期风险，当乙方过程工期严重、或多次阶段性滞后，经责令调整仍不能达到合同约定要求，甲方有权削减分包项目或中止合同。合同中止后无论乙方有何种理由都应无条件立即组织退场，并在壹个月内退场完毕。所造成的一切损失由乙方自负。乙方还应按已完成工程总量的10%的工程款作为违约金，赔偿给甲方。

　　3、乙方被责令退场仍不退场的，除付违约金外，还须支付因未及时退场而给甲方造成的损失费用，此费用以本协议总价的2%按日计算。

　　4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　5、双方在履行合同时发生争议，可以通过和解、调解、仲裁委员会申请仲裁和人民法院起诉解决。

　　第六条附则

　　一、纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向合同履约地人民法院提起诉讼。

　　二、本合同一式贰份，双方代表在合同上签字并加盖单位公章后生效。合同文本甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

　　三、在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：____________乙方(签章)：____________

　　日期：____________日期：____________

　　土建承包合同篇4

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围

　　按照设计图纸范围承包地基与基础承台及地梁以上砼、砖砌体、抹灰工程;协助甲方土方回填及少部分机械传动不能到位的土方回填;主体结构±0.000以上的砼及零星构件砼、砖砌体、抹灰工程;外架搭设及拆除工程;散水沟、散水及踏步工程;屋面和露台找平、细石砼及桃粒砼工程;楼地面找平工程;瓦屋面装饰工程和承包班组所用的材料(如水泥、外加剂等)的下车及转运。

　　三、合同价款和工期

　　双方约定按建筑面积元/m2单价进行承包。合同工期按甲方与建设单位签订的.合同工期为准，总工期为天，具体分项及检验批工程工期按甲方编制的进度计划表为准。

　　四、承诺与付款方式

　　1、承包人向发包人承诺按照合同约定按时按质完成施工任务，在施工期内承担本工程质量与安全的全权负责。若因乙方原因造成的工期延误，每逾期一天扣减工程款1000.00元人民币。

　　2、发包人向承包人承诺按合同约定期限和方式拔付工程进度款及工程竣工最后拔付工程款。

　　2.1、双方约定工程进度款按约定付款时间所完成工程量的80%支付，具体付款时间划分为基础至三层板面砼浇灌三天以内甲方拔付第一次工程款，三至六层砼浇灌完拔付第二次工程款，内外墙抹灰完毕拔付第三次工程款，剩余款项待工程竣工后15天内付至总价款的90%。所完成的分项工程量占总工程量的比例划分为：基础(基础开挖至±0.000)占5%;主体砼一至六层占24%;砖砌体一至六层及构造柱砼占30%;抹灰一至六层内墙占27%，外墙占6%;外架搭设和拆除占3%;其他占5%。

　　2.2、双方约定尾款支付待工程主体全部竣工验收签字并结算后15天以内一次性支付给乙方剩余的5%的工程款。剩于5%作质保金待工程竣工一年后付清。

　　五、双方约定其它付款方式

　　在施工期间乙方在未按甲方提供的工程进度计划完成施工任务时甲方不予以工程款拔付。乙方在未完成约定付款时间或部位的工程量的50%前不得向甲方要求支付生活费等。

　　六、双方责任

　　1、若因甲方原因造成乙方不能施工，造成的工程延期等问题甲方负责。

　　2、若因乙方人力不足，组织不当或其它原因造成的工程延期等问题，甲方有权追究乙方责任。

　　3、乙方在工程施工过程中必须配合甲方工作，每次放线乙方负责人须参与。

　　七、质量与验收

　　1、双方约定中间验收部位

　　隐蔽工程由甲方书面上报监理工程师，经质监站及业主检查验收签字后承包方再进行下一工序的施工。

　　2、双方约定分部分项工程竣工验收。

　　分部分项工程竣工验收由甲方书面上报业主、监理工程师，经业主、地勘、设计、监督单位、监理及甲方相关人员检查验收签字后乙方再进行下道工序。如以上单位经验收结论为不合格或需整改项目，乙方无条件按要求重做或整改，若给甲方造成经济损失的乙方负责。

　　八、工程量的确定

　　以施工图纸为准

　　九、组成本合同的其它文件

　　1、施工工期进度计划。

　　2、本单位施工项目现场的管理规定。

　　3、技术质量与安全管理责任制。

　　十、竣工验收与结算

　　1、乙方在工程竣工自检自查后一天内向甲方报告，经甲方相关技术人员检查确定后再书面报告给监理单位和建设单位。再由建设单位组织竣工验收，并经建设、设计、质监、地勘、监理及本合同甲乙方共同验收并签章后才算工程正式竣工。

　　2、甲方在竣工验收后按乙方实际完成的工程量进行结算。增减的工程量一并结算并纳入总价款最后一次性付清给乙方。

　　十一、争议

　　双方约定在履行合同过程中产生争议时，请甲、乙方双方负责人协商。

　　十二、不可抗力

　　双方约定因不可抗力因素影响的工程进度等不计入合同约定范围。

　　十三、合同份数

　　本合同自甲、乙双方签章之日生效，壹式贰份，双方各执壹份,均具备同等法律效力。

　　十四、补充条款

　　1、工程款支付由乙方负责人向甲方项目部申请，由甲方有关负责人批准并签认工程量及应付金额再报以甲方财务部领取。

　　2、乙方负责人因事不能领导本班组人员施工时，必须报以甲方有关负责人并确定交以某人暂时代理并带领班组成员开展工作。

　　3、乙方在未完成规定付款时间及工程量的50%前不得向甲方申请拨付生活费。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　年月日年月日

　　土建承包合同篇5

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方将位于湖天北大道北辰大厦后院的幼儿园户外活动场地的土建、绿化工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、建筑规模：面积

　　4、二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

　　三、工程造价：

　　总工程工程总造价为1150000元(大写：壹佰壹拾伍万元整)乙方指定账户：6227075790344317 唐蓉建行

　　四、承包范围：

　　1、本工程按甲方提供的施工图纸全部内容(以下项目不在承包范围内：

　　1、室内门不做。

　　2、卫生洁具不做。

　　3、采暖支管留口不做地暖。

　　4、电气工程灯具不做，弱电只布管不穿线。

　　5、楼梯栏杆不做。

　　6、毛墙毛地不做铺装面层，

　　7、隔热层现浇屋面改为瓦屋面，甲方提供料、回填土方由甲方提供。)

　　2、乙方要包以下项目：

　　1)、主体工程：该工程为砖混结构，层高按设计图纸施工。

　　2)、装饰工程：①内墙面用水泥砂浆批灰。②外墙面刮涂料。

　　五、工程款支付方式：

　　1、工程总造价一次性支付

　　六、施工工期：

　　1、经甲、乙双方协商：从施工基础承台开始至竣工验收合格即年月10日开工至20xx年6月10日竣工。

　　2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。

　　七、甲方的工作及责任：

　　1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续，并承担此工作应由甲方出费用。

　　2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电线路接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满足施工要求，并承担以上工作的费用。

　　3、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及±0.00位置。

　　4、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。

　　5、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。

　　八、乙方的工作及责任：

　　1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的'顺利完成。

　　2、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面、要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成整个工程项目。

　　3、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。

　　4、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。

　　5、一切建筑材料均由乙方采购与保管，主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。

　　6、施工临时设施如临时围挡，乙方负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责。

　　7、乙方需按时发放工人工资和及时支付材料款，如乙方拖欠工资或材料款，与甲方无关。

　　8、做好工程资料。及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，如因乙方工程质量原因或资料不合格应由乙方负责。

　　九、工程质量要求：

　　1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。

　　2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。

　　3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。

　　十、工程变更及工程结算

　　1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙方，方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。

　　2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由甲方负责。

　　3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双方协商的单价计算，相应增减工程造价。

　　十一、工程保修：本工程竣工后一年内属乙方保修期，保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修。因不可抗拒或自然灾害原因或甲方使用不当造成的问题不属乙方保修范围。

　　十二、施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双方另行协商。

　　十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方签字盖章：乙方签字盖章：

　　合同签订日期：年月日

　　土建承包合同篇6

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则，结合本改造工程的实际情况，经过充分协商，达成一致意见，特签定本合同。如有增项工程内容按实际发生费用另行计算。

　　一、工程位置：沈阳市大东区八王寺街御泉华庭小区

　　二、工程内容：

　　1、荷兰砖路面607平方米；园区东侧南北两个消防通道大门粘贴外墙砖；园区南北正大门局部破损理石、地面理石更换；南大门增加卫生间。

　　2、乙方按照甲方所提供具体施工部位，按照甲方要求完成全部施工内容。

　　3、本合同后附所施公内容的具体材料及人工费明细为本合同的有效部分。

　　三、承包方式

　　包工包料承包该项工程。并保证施工质量、工期、施工安全及竣工验收合格等项事宜。

　　四、施工工期

　　1、自20xx年6月16日乙方进场施工之日起，至20xx年7月16日竣工止，日历天数30天。

　　2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经双方协商，工期可以相应顺延。

　　五、工程价款及支付方式

　　1、合同价款：

　　经双方共同协商，总工程款为59044.1元整；

　　大写：伍万玖仟零肆拾肆元整。

　　2、付款方式：

　　材料进场按总工程款付百分之三十;工程完工一半,再付总工程款的百分之四十;最后工程验收完工后结清全部余款.

　　六、工程质量要求：

　　1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方的'要求进行施工。隐蔽工程须经甲方验收合格后，才能进行下一道工序的施工。

　　2、工程质量出现不合格返工，一切责任由乙方负责。

　　3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以保证工程质量和工程的顺利进行。

　　七、工程验收

　　1、工程完工后，乙方可申请甲方组织相关人员对工程进行验收。甲方接到申请后组织验收。

　　2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字，加盖公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。

　　3、甲方应于本工程验收合格后3天内给予施工单位结清工程款。

　　八、施工安全：

　　施工过程中，乙方负责安全问题，因施工造成的行人及车辆等安全责任由乙方负责。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　日期：年

　　月日乙方：年月日期：日

　　土建承包合同篇7

　　发包方（以下简称甲方）

　　分包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将总包承建的工程中的劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　第二条：分包具体工作内容

　　第三条分包项目及包干单价

　　3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。

　　3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运（含二次转运）按每月每人元包干。

　　3.3 基础以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计2，包干单价为元2，其中基价元2，质量元2，安全元2，工期元2，文明施工元2，材料节约元2。

　　注：若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准，则甲方有权扣除本合同

　　第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料节约的相应部分价款，不再支付。

　　第四条有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定

　　4.1 质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级达到，质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。

　　若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失（材料费、误工费、劳务费）由乙方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。

　　4.2 分包工程交甲方验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时，应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金（以下简称质保金），质保期为________年，保修期从单位工程移交业主之日起计算，保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《____市建设工程质量保修证书》内容执行。

　　4.3分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准，工期由甲方项目工程部经理签发。若乙方擅自退场、擅自停工（未提前天通知甲方）或延误工期，乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承担违约金元天。

　　4.4 安全：严格执行建设部G5999标准及《____市劳动安全条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡等安全事故，各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场项目工程部安全负责人签发。

　　在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等安全事故，在明确责任基础上，所产生的'一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承担，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。若因乙方的责任造成安全事故的，乙方应承担全部安全事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。

　　乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全教育和技术交底，若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部安全管理部门；重大事故（如死亡事故等）为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。

　　4.4 文明施工：须达到甲方项目工程部规定的标准和要求，此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发，若未达到要求。

　　4.5 材料使用、管理：由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取；凡超耗部份和乙方恶意浪费（不服从管理，不及时回收，不听安排，盲目施工等）部分的材料费由乙方全额全价（预算价）赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚款。

　　4.6 乙方进场后，若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、材料使用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方承担。

　　第五条：劳务分包费的支付

　　5.1 支付方式：银行转帐支票

　　5.2 支付程序：乙方每月日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所完成实物工作量的 %支付分包款，累计付至总分包款的 %时暂不支付，余款在建设方及监理验收合格后，办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金（按结算劳务费总额的 %）后付给乙方。质保金于________年保修期满后，扣除所发生的质量保修费后支付，保修期从单位工程移交建设方之日起计算。

　　5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。

　　5.4 若因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时，乙方应共同分担由此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任。所余全部分包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按

　　5.2款约定支付。

　　第六条：临时设施、水、电由。

　　第七条：附则

　　7.1 本合同条款所述的项目管理人员具体名单详见公示于甲方现场项目工程部的管理人员简介。

　　7.2 本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。

　　7.3 本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验，保修期满后自然失效。

　　7.4 本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力。

　　第八条：补充条款

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　现场代表：

　　分包商：

　　电话：电话：

　　________年____月____日________年____月____日

　　土建承包合同篇8

　　建筑承包单位(甲方)：__________________

　　建筑施工单位(乙方)：__________________

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互惠互利，搞好配合，按时保质保量的完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本意向协议书。

　　一、工程名称：__________________

　　二、工程地点：__________________

　　三、施工承包方式：

　　①承包范围：设计图纸范围内土建工程及安装工程(甩项项目见总承包合同)

　　②承包方式：包工包料(甲方供应商砼)

　　四、工程造价：本意向协议书全部工程建筑面积约为35000平方米，施工图预算造价人民币约：4900万元。

　　五、工程款结算以施工图纸预算加增减变更预算进行结算。

　　六、计价方式：计价依据______《山东省建筑工程工程量清单计价规则》、_________年《山东省建筑安装工程消耗量定额》、_________年《东营市工程结算资料汇编》、执行20xx年价目表及东营市汇编，人工费执行50元/工日，材料费按现行市场价目经甲乙双方共同确认后调整，机械费不予调整，结算时根据正式施工图及变更洽商，现场签证计算的工程量及甲乙双方确认的单价、费率据实确定结算总价，该工程为III类取费。

　　七、付款方式：

　　按工程预算作为计价基础，据实结算每一单体楼正负零完工付已完成工程量的80%，主体完工付已完工程量的'80%，竣工验收交付使用付至已完工程量的80%，工程结算完成后，按照结算报告付至总造价额的95%，(两个月内审计必须完成)余款保修期满7日内一次性付清。(再调整)

　　八、该工程特点：该工程为三楼框架，一次性投资很大。

　　九、如果甲方到合同约定付款日期未能及时付款，乙方有权停工，如十日内还未能付款，甲方承担乙方所有费用。

　　十、本协议未尽事宜可执行总承包合同和招标文件。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　土建承包合同篇9

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方在石翁镇财政所院内新建房屋一栋，建筑面积165，甲方将该工程以全包工的形式承包给乙方，有关具体事宜经双方商定后达成如下承包合同。

　　一、工程概况

　　楼房一共两层，砖混结构，建筑面积165㎡，层高3.6米,建筑总高度7.2米。

　　二、承包形式

　　甲方以全包工的形式承包乙方，所有泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子树拆完归堆，场地清理一并在内。所有施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙方负责，甲方提供水、电。

　　三、安全责任

　　乙方在施工过程中必须严格按照国家建筑工程所规定的.安全标准操作施工，切实把好用电、用水、机械操作等安全责任关。在施工中发生的安全问题，由乙方负责。

　　四、工程内容

　　乙方按甲方所提供的施工图纸施工基础工程、正负零以上的主体工程、屋面工程、外墙工程(打底抹光)、内墙打底抹光、楼面捣制、平屋面随捣随光，地面捣制及所有材料的搬运，清理落水灰、施工现场清理等一并在内。

　　五、施工质量

　　乙方必须按照国家建筑工程施工标准规模施工，决不允许偷工减料与浪费材料，如发现上述行为，所造成的一切经济损失概由乙方负责。在施工过程中，如未按甲方图纸施工所造成的一切后果均由乙方负责。在合同解除前，属乙方的工程质量问题，由乙方负责修理。

　　六、承包单价

　　按国家建筑工程标准面积计算，每平方米单价八百五十元(小写元整)，合计十四万零贰佰伍拾元整 (小写：。

　　七、付款方式

　　该工程于年月年月工，工程款的结算：工程完工验收通过后支付合同价款的90%，一年保修期满后支付合同价款的10%。

　　八、本合同一式希共同维护执行。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　土建承包合同篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　依照（（中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安化县罗溪水电站土建工程承包一事协商一致，订立本合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：罗溪水电站土建工程

　　2：工程地点：安化县长塘镇罗溪村

　　3、工程造价：约万元（以实际结算为准）

　　二、承包范围

　　土建工程总承包。

　　三，承包方式

　　本工程以建设单位提供的施工图纸实际包工包料、包工期、包安全的承包方式。

　　四、开工和竣工日期

　　1、开工日期20xx年____月____日。（以甲方书面通知为准）

　　2、合同工期，依据国家工期规定，本项目有效工期300日。

　　五、工程质量和验收

　　1、本工程按设计要求和验收规范达到合格。争取优良。

　　2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁布的建筑工程规范和标准进行施工，严格执行施工规范和操作规程，并接受发包方和监理方的监督。

　　3、承包方采购的材料必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格方可用于工程，材料由乙方自行采购，甲方签字认可。

　　4、工程竣工验收以国家颁发的《于基本建设项目验收暂行规定》、《工程竣工验收规范》及国家有关部分制定的竣工验收规定作为依据，工程验收时间由乙方提出书面报告，并提交完整、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。

　　5、工程竣工移交甲方前，乙方负责对新建项目的`一切设施进行保护。因乙方原因造成的工程质量问题或保护不当造成的质量问题，出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承担。

　　6、本工程如达到优良工程，甲方按工程总造价____%给予乙方奖励。

　　六、结算方式

　　1、本合同工程按实结算，结算执行《湖南省水利水电建筑工程20xx预算定额》。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。

　　2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和安化县定额站季度文件。

　　3、本合同工程结算按上述定额下浮%（人工工资不下浮）。

　　七、工程款支付

　　本合同生效后，甲方发出书面进场通知，乙方进场三日内拨付开工项目造价%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内，甲方拨付开工项目的造价%作为备料款，以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工项目总造价的%，余____%作为保修金，保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。

　　八、双方责任

　　1、甲方责任

　　负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进行交底和会审工作；协助乙方选择工程建设的临时设施场地；准确提供施工使用的水准点和标高控制点；提供施工地段的地质资料，图纸和施工时用的电源、水源；委派驻工地代表协助监理对工程进度质量安全及隐蔽工程进行检查，及时办理验收及技术签证，对施工过程中的变更及时向乙方下达变更通知；负责协调各方关系，办理报建、开工许可、场地临时设施拆除等相关手续，确保正常施工；负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地，做好安全工作；按合同约定及时支付工程款。

　　2、乙方责任

　　组织精干人员进行施工；按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度计划；编制施工方案、施工安全措施；按规定时间提交隐蔽工程验收通知、月进度报表、竣工验收报告，竣工结算书及有关资料；严格按照规范进行施工、讲究文明施工、做好安全隐患，因承包方的原因造成的安全责任事故均由承包方承担；承包人不得将本工程整体转包他人；按期保质保量完成施工任务。

　　九、违约责任

　　1、本合同签订后，因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务，应按（（中华人民共和国经济合同法》承担违约责任。

　　2、本合同签订后，因乙方原因致本工程不能如期开工、竣工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务，乙方应按（（中华人民经济合同法》承担违约责任。

　　十、附则：

　　1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。

　　2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元，合同经双方签字或盖章，先交____万元生效，其余____万元乙方接到书面进场通知书后，七日内交清，此款在进场四个月退还，不计息。

　　3、合同生效之后未尽事宜，经双方协商可签订补充协议作为本合同附件，具同等法律效力。

　　4、双方在履行合同中发生争议，可协商调解，如协商不成可向安化县人民法院起诉。

　　5、本合同一式四份，双方各执两份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　土建承包合同篇11

　　甲方：xxxxxxxxxxxxx

　　乙方： xxx身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　甲方为保质、保量、按时完成XX亭子职业高级中学学生食堂项目工程钢筋工班组承包内容的施工任务，特与乙方签订该施工协议。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，本着平等互利、自愿的原则，经双方协商，达成本协议条款，以资共同遵守执行。

　　一、工程慨况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程承包范围

　　各种管线的预埋(包括给排水管的预埋、各消防水管的预埋、各线路管的预埋)，各种管线的安装(包括给排水管安装、各消防水管安装、各线路管的安装)，各种电灯、插座、配电箱、消火栓的安装，施工现场各临时用电用水的管线安装。并自行提供工具和辅材。

　　三、承包单价

　　工程承包范围内的所有工作，以建筑面积(以20x《四川省建设工程工程量量清单计价定额》计算规则计算的面积)为承包工程单位计价基础，按元每平方米进行计价。

　　四、合同工期

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数：天

　　五、质量标准、要求

　　乙方的施工内容必须达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》有关条款所规定的质量标准要求，甲方在乙方开工前进行某项作业技术交底的要求。

　　乙方施工的分部分项工程质量必须达到合格标准。若乙方施工的分部分项工程达不到《建筑工程施工质量验收规范》有关条款所规定的质量标准要求及甲方所进行的作业技术交底要求，则必须立即返工，直到达标为止。返工所产生的人工、材料、机械费用均由乙方承担。如因返工所造成的不良影响、耽误工期等，甲方根据损失的大小要求乙方予以赔偿。

　　六、工程款支付

　　本工程主体结构每建完一层支付工程款的70%，其余工程款在主体结构以及合同承包范围内的工程验收合格后一次性付清。乙方应在签订本分包合同时向甲方缴纳合同保证金元。其退还时间为主体结构第一层以下工程验收合格后一次性付清。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：双方签字盖章后生效。

　　八、安全责任及要求

　　1、安全施工与检查

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　2、乙方必须遵守执行《建筑施工安全检查标准》，做到文明施工、安全生产。凡乙方在本工程所发生的一切伤、亡、病、残等大小事故所产生的费用在5000元以内均由乙方自行负责(含第三者责任)，5000元以上部分由甲方负责(包括法律和经济责任)。

　　九、质量保修

　　乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的`工程在质量保修期内承担质量保修责任。本工程保修期为年。

　　十、违约和争议

　　1、违约

　　1.1甲方违约。当发生下列情况时：

　　(1)甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方有权停止工程的正常施工;

　　(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款;

　　1.2乙方违约。当发生下列情况时：

　　(1)因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。如不能按时完工，因其违约应支付与甲方的违约金每天为元;

　　(2)如因乙方的施工工期不能满足甲方施工需要，就视为违约，甲方有权单方面取消协议，乙方不得有异议并立即撤出施工现场，由此而造成的损失均由乙方自行负责。

　　(3)因乙方原因工程质量达不到国家有关工程施工质量验收规范要求的质量标准以及不符合图纸的要求标准，乙方必须无条件对不合格部位进行修复或更换。如乙方不能在接到甲方的通知后对不合格部位进行及时修复或更换，甲方可以自行处理，发生费用从所扣乙方质量保修金中扣除;

　　(4)因乙方拖欠民工工资，给甲方造成了不良影响，甲方将以经济手段处罚乙方，甲方可以将乙方剩余的工程款直接支付与在乙方队伍中施工作业的民工。

　　十一、其他

　　1、乙方必须服从甲方领导和管理，遵守本工程项目部制定的一切规章制度，若有违反按照规定进行处理。

　　2、乙方所有人员必须遵守社会治安管理条例和建设单位的一切制度和纪律，若有违反，由有关单位按照规定进行处理。

　　3、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。甲、乙双方代表签字后有效，产生同等法律效力。结清账务后本协议自行失效。

　　甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx

　　法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

　　土建承包合同篇12

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及相关法律，法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议:

　　一.承包方式：本工程甲方采用包工包料方式承包给乙方。甲方负责机械设备，建筑原材料等，合同签订后，乙方不得以任何理由要求增加工价。

　　二.承包范围：

　　1.80机地坪按甲方要求施工完毕2.75吨拔机基础共5台，基础浇筑完毕后，余下地坪全部完工。

　　三.承包单价：施工完毕后，按实际工程量计算。

　　四.工程质量：乙方严格按照国家相关部门施工验收规范及图纸设计要求进行施工。本工程达到合格工程。如在施工中出现不合格现象进行返工造成的`损失，应有乙方承担责任.

　　五.乙方须服从甲方管理，在施工期间注意安全，在施工过程中如有安全事故发生，除保险公司理赔外，全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　六.违约责任：

　　1.乙方进场施工后，严格按甲方规定时日内完成工程，如违约赔偿甲方损失外，另按工程总价款的5%给甲方赔偿违约金。

　　2.如乙方施工原因造成某些单项工程不能按要求如期完成造成的损失，甲方有权从工程款中扣除处罚费用。

　　3.施工完毕后，甲方按合同结算余款，如违约赔偿甲方损失外，另付工程总价款的5%给甲方赔偿违约金。

　　七.付款方式：甲方预付乙方二十五万元人民币，待施工完毕后，按实际工程量结清余款。

　　八.本协议一式两份，签字后生效。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　土建承包合同篇13

　　一、工程资料发包人： (以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)

　　二、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的需要，甲乙双方现就恒久生产基地1、2、3、4、5号栋的工程资料承包给乙方，现就本工程的有关事项经双方友好协商达成一致，订立本合同。

　　三、工程名称：湖南恒久高新材料生产基地工程：工程地点：张家界市永定区阳湖坪工业园：承包项目及范围：

　　1、甲方愿意将工程资料发包给乙方。

　　2、本合同中所指“工程资料”是指：土建资料、水电安装资料(普通建筑室内水电安装资料、强电部分)、基本安全资料、竣工图编制、现场的原材料取样、现场的混凝土试块制作并送实验室以及其他分包工程的.资料收集、整理等直至到档案馆移交。乙方必须至少委派一个能对资料编制整理的专业技术人员驻守工地。

　　四、数量：

　　1、本工程资料合计一式四份，一份由乙方负责移交当地城建档案馆，一份由乙方负责移交建设单位，一份由负责移交监理单位，一份位施工单位;

　　2、本工程施工工程资料一式四份全部为原件;

　　五、质量：

　　1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工工程资料归档要求进行编制。

　　2、本工程施工工程资料编制过程中，施工工程资料中所有“项目经理(签名)”、“设计单位(签章)”、“施工员及班组长”等签字盖章均由甲乙双方共同负责办理;

　　3、本工程施工工程资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交甲方或城建档案馆。

　　六、专用条款：

　　1、甲方在工程刚开始时须移交乙方一套完整的施工图纸，工程结束后归还甲方，乙方须负责保管好。

　　2、甲方子啊工程施工过程中须及时把相关工程变更联系单、原材料/构工程资料承包人：屈吉燕 (以下简称乙方)配件/设备质量保证资料(包括质保单、合格证、检验报告等)移交给乙方，且须均为原件，否则因此产生的责任由甲方自行负责;

　　3、工程各分部分项验收前乙方需应提前做好充分的准备工作。

　　4、工程施工过程中乙方须及时把相关试件试块送达当地检测部门，造成不合格、无报告情况由乙方负责;

　　5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、装订费、档案盒(袋)、笔等均由甲方负责;

　　6、本工程所发生的有关原材料//购配件、试件试块测试费用由甲方负责;由乙方负责填报发送;

　　7、甲方须在竣工验收前提交乙方三套完整的施工图纸，便于编制四套竣工图;如变更大于竣工要求需要重新编制竣工图的由乙方编制好。

　　8、甲方须位乙方在工程现场单独设立一办公室，内置一台复印机、一台电脑、一台打印机(激光型)、一张办公桌、一张办公椅、文件柜;

　　七、报酬：

　　1、支付金额：甲方愿以每平方米2.5元的价格包给乙方，建筑面积计算规则，按国家定义计算方法进行计算。由于本工程乙方在1号栋施工至标准层四层(楼面标高为9米内已施工)以上，2号栋标准层早7层(楼面标高为23.9米内已施工)以上才进场，则承包范围内的建筑面积需扣除已施工完成的面积，但已施工完成的面积资料由原来甲方自行编制的不到位部分需由乙方补充，此部分费用按 15000 元包干给乙方，

　　2、付款方式：本合同经甲乙双方协商好后，从20xx年8月9日起先按每月支付人工工资4000元(中途如有不可抗拒的因素停工的不支付每月工资);工程完工后资料经城建档案馆验收拿到预验收证支付资料承包费用的 90%，剩余的10%在工程竣工备案后10内一次性付清。

　　八、合同时限：

　　1、本合同自甲乙双方签字后即行生效。

　　2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效

　　九、违约责任：

　　1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须立即执行，二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意，否则乙方可以提请仲裁或法院。

　　十、合同争议解释方式：

　　1、若甲乙双方发生合同争议，须按如下顺序处理争议：

　　①首先由甲乙双方自行友好协商解决，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字方为有效;

　　②若上款未见效果，则甲乙双方任一方均可提请双方信赖的单位或个人出面调解处理，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字方为有效:

　　③若上述两款执行后仍未见效果，则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决，且双方均执行裁决意见。

　　十一、合同其他规定：

　　1、本合同所有文字，数据不得采用手写涂改增删，必须经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否则一律无效。

　　2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，外加甲乙双方原有资料移交清单壹份。

　　3、本合同订立过程、合同内容等于现行国家法律，法规相抵触处，均按现行国家法律、法规执行。

　　上述合同(包括附件)所有内容，本人已全面阅读、仔细领会，同意上述内容，现签证：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　土建承包合同篇14

　　甲方: (建设单位)

　　乙方: (施工单位)

　　甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:

　　第一条工程内容:

　　(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) .

　　第二条工程造价决算方式:

　　1. 工程造价计算公式:工程造价=(____定额直接费+材料差价)__(1+ %).即按实际完成工程量,套用《________定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《____市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整).与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算.

　　2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.

　　第三条工程款支付:

　　甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款.

　　工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方.

　　第四条工期:

　　1.本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为天.工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.

　　2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚.

　　第五条施工组织管理:

　　1.甲方委派

　　为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的'签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.

　　2. 乙方委派

　　为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.

　　第六条工程质量监督

　　乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:

　　1. 砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;

　　2. 工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;

　　3. 钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.

　　第七条施工现场管理责任

　　乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.

　　第八条合同履约金及违约处罚

　　合同签订时乙方向甲方交履约金万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.

　　乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.

　　第九条前期要求:

　　乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》.

　　第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.

　　第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份.

　　甲方(盖章):

　　________年_____月_____日

　　乙方(盖章) :