承包合同

电力项目部承包合同

时间:2022-03-02 08:53:37 承包合同 我要投稿

电力项目部承包合同

  在人民愈发重视法律的社会中,合同对我们的帮助越来越大,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家收集的电力项目部承包合同,希望能够帮助到大家。

电力项目部承包合同

  电力项目部承包合同1

  甲方:______________

  乙方:______________工程有限公司

  一、工程名称:_____________项目

  二、工程地点:__________________

  三、工程内容:_________________线路施工及配电箱安装

  四、工程造价:_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)

  五、双方责任

  1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

  2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

  3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

  4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

  5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

  六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起,乙方应日内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及工等损失,由乙方负责。

  七、乙方需文明施工,在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

  八、付款方式:_________________在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。

  九、争议的处理:_________________

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:_________________

  (1)提交仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  十、本协议一式四份,甲方执二份,乙方执一份,监理一份,每份具有同等效用。

  甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________

  委托代表:_________________委托代表:_________________

  签订时间:_________________年______月______日签订时间:_________________年______月______日

  电力项目部承包合同2

  甲方:

  签约地点:

  乙方:

  签约时间:_____年______月______日

  经甲乙双方友好协商就“XXX”项目事项达成如下协议:

  一、项目名称:“XXX”项目电力安装子项目

  二、数量:以该项目实际工程量为准备。

  三、施工要求:按施工设计图要求施工。

  四、质量标准:按设计图的质量要求。

  五、检测方式:经质量监督部门验收合格为准。

  六、付款方式:预付货款64万,差额按最后工程量结算金额为准,多退少补。以转账结算(XXX:工行6222XXX)

  七、价格:350元/平方米确定

  八、安全责任问题:施工安全由甲方负责

  九、其他约定事项:

  1、本合同一式两份,双方各执一份均具法律效力。

  2、供需双方签字本合同生效。

  3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决,协商不成时,通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。

  甲方:

  乙方:

  联系电话:__________联系电话:__________

  委托代表人:__________委托代表人:__________

  电力项目部承包合同3

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程地点:厂内__

  工程内容:_配电柜安装工程___

  资金来源:____自筹_________

  二、工程承包范围

  承包范围:____包工包料____

  三、合同工期:

  合同工期总日历天数___15__天

  四、质量标准

  工程质量标准:___合格____________

  五、合同价款(构成见附表)

  金额(大写):壹万圆整(人民币)

  ¥:_10000.00_元

  六、合同约定其它内容

  1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。

  2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:工程未交接前由承包人保护并承担费用,交接后由发包人保护及承担费用。

  3、安全文明施工:施工安全、文明施工等由乙方负责,因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。

  4、工程结算支付方式:

  工程竣工验收合格后一个月内,一次性付清。

  5、延期工程的违约责任:承包人未按本合同约定日期竣工,延误工期的',每天支付违约金100元,因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。

  6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

  7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

  8、工程竣工结算支付工程款时,承包人需提正式发票。

  七、合同份数:肆份,发包人、承包人各两份。

  八、合同生效:

  合同双方约定:双方代表签字并加盖公章后生效。

  九、补充条款

  1、承包人须与发包人积极配合,服从发包方的安排指挥,不配合发包方管理的,发包方有权撤销及更换,更不得以任何理由停工或降低施工标准,否则有承包人承担全部责任。

  2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。

  3、承包方做到现场安全、文明施工,确保工程质量,所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。

  4、其他未尽事宜,双方另行协商。

  发包人:(公章)承包人:(公章)

  法定代表人:法定代表人:

  委托人:委托人:

  _____年______月______日_____年______月______日

【电力项目部承包合同】相关文章:

电力线路承包合同03-01

分部分项工程承包合同02-07

分部分项工程承包合同范文02-08

模板分项工程施工承包合同02-23

实用版分项工程承包合同样本02-08

绿化项目部汇报材料01-19

项目部安全工作汇报01-17

工程项目部评优材料04-14

先进项目部评优材料04-14

项目部安全履职总结04-03