- 相关推荐
建筑工程合作意向书
甲方： 身份证号 乙方： 身份证号 丙方： 身份证号 丁方： 身份证号 甲、乙、丙、丁四方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包 工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。
第一条 合伙宗旨：
在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。
第二条 合伙经营项目和范围：
包工包料的方式合伙承包对外以
第三条 合伙期限
合伙期限为____个月，自月年 月
第四条 出资额、方式
各方均以现金方式出资，各出25%，计人民币元（启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。
第五条 盈余分配与债务承担
1．盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占25%。
2．债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占25%。
第六条 各方的的权利
1．甲方权限是：
(1)刘外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作；
(2)对合作事业进行管理；
(3)对各项开支进行签字；
(4)支付合伙债务；分配合伙盈利。
2．乙方的权利：
(1)全面工程施工进展的管理；
(2)听取负责人开展业务情况的报告；
(3)检查合伙帐册及经营情况；
(4)共同决定合作重大事项
3．丙、丁方的权利：
(1)各种材料的进出购销；
(2)听取负责人开展业务情况的报告；
(3)检查合伙帐册及经营情况；
(4)共同决定合作重大事项。
第七条 禁止行为
1．未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。
2．禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。
3．禁止再加入其它合伙。
4．禁止合伙不利时退伙。
5．如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失2倍赔偿。
第八条 合伙的终止及终止后的事项
1．合作因以下事由之一得终止：
(1)合伙期届满；
(2)各方同意终止合伙关系；
(3)合作事业完成或不能完成；
(4)合作事业违反法律被撤销；
(5)法院根据有关当事人请求判决解散。
2．合作终止后的事项：
(1)即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；
(2)清算后的盈余，则按按比例分配剩余财产；
(3)清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由前期资金承担。
第九条 纠份的解决
合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸当地人民法院。
第十条 本协议自与 订立合同之日生效。 第十一条 本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式肆份，合伙人各执壹份。
甲方签字：__ __（盖章） 乙方签字：__ __（盖章） 丙力签字：___ _（盖章） 丁方签字：__ __（盖章）
年月
建筑工程合作意向书 [篇2]
甲 方: （以下简称甲方）
公司地址 :
乙 方: （以下简称乙方）
公司地址 :
甲 ,乙双方经友好,坦诚协商,就甲方“ XXXXX”的建设项目合作事宜，达成共识如下：
一、项目概况
工程项目：
一期建设面积： ㎡
层高： 层
《建筑工程合作意向书》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
一期建设项目总投资额约为：万元（ 元整）
工期约为：2年
二、出资合作方式：主体结构包工、包料、包周转材
□方案一：甲方负责三通一平后移交给乙方；乙方出资到一期项目结构封顶。 □方案二：乙方负责融资。
三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
1
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城-管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
7、按施工图纸完成桩基础部分施工工作，严格按国家规范规定验收合格。
四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
7、按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量达到有关标准的合格等级。
五、工程结算及利息
2
结算方式：按广东省现行计价方式计算
□方案一：乙方出资到一期项目结构封顶，按工程预算100%结算，所产生的工程款必须在30天内付清；结构封顶后余下的工程量，甲方按月工程量的80%工程款计付，自然月5号前结清上月工程款，余下工程款在结算后30天内付清。
□方案二：乙方负责融资，所贷款利息由甲方负责，总体结算按预算的100%结算，年利率 约20 %。(融资办法：基金公司+银行贷款 )
六、项目物业抵消工程款
如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款，未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消，计算方案：建安成本+土地成本+税费+300元/㎡=物业单价/㎡，按此方式进行折价抵消工程款。
七、违约责任
1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。
2、乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的出付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1‰追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3、本协议与正签合同具有同等法律效力。
八、本意向书作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
3
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人： 地址： 地址：
（以下空白）
月 日 4 年
建筑工程合作意向书 [篇3]
甲方： 身份证号码：
乙方： 身份证号码：
经甲乙双方友好协商，本着公平、公正、平等、团结协作、优势互补、互利互惠的原则，就 工程合作事宜，达成以下协议：
一、甲方负责承接该项目，包括招投标各方面工作接洽与协调，并由甲方负责签订建筑施工合同。
二、乙方负责该工程项目招投标的各项保证金和该工程项目中签订了建筑工程施工合同的承建工作。
三、合作经营项目和范围：
包工包料方式合伙承包
四、合作期限：
合作期限日起至工程完工。
五、权利和义务：
1、甲方的权利和义务
1）如乙方存在隐瞒或虚构事实的行为，对甲方造成经济或名誉上的损失，甲方可依法追究其民事责任和刑事责任。
2）如乙方在施工过程中，有违反相关的法律法规行为，甲方有权责令其整改，如乙方不听甲方指令，甲方有权终止合同。
3）甲方有义务协助乙方协调各参建单位的关系。
4）甲方有权利监督、检查施工方的质量进度。
5）甲方有权利监管工程资金的使用。
6）甲方必须保证乙方在施工过程中的资金供给，不能耽误工期的进展，如出现此类问题一切责任由甲方承担。
2、乙方的权利和义务：
1）乙方在施工过程中，在追求利益最大化同时，必须保证质量，按图施工，确保一次性验收。
2）乙方所承担的工程工期、质量、文明施工达到“标准化和合格工地”等。全部承担经济及法律责任。
3）乙方在施工过程中一但发生技安事故、安全事故、责任事故、重大人身事故等一切由乙方承担经济责任和法律责任与甲方无关。
4）乙方不能拖欠农民工工资并承担工程各项税费。
六、违约责任：
任何方不得违约，否则将违约方给对方造成的经济损失给予经济赔偿。
七、本协议未尽事宜，甲乙双方另行协商。
八、本协议一式四份，甲乙双方签字生效。本协议与施工合同具有同等法律效率。
甲方签字： （盖章）
乙方签字： （盖章）
年 月 日
【建筑工程合作意向书】相关文章：
合作的意向书11-23
合作的意向书12-02
投资合作意向书 合作投资意向书模板11-14
合作交流意向书11-24
合作股份意向书11-24
合作办学的意向书11-25
合作意向书11-25
合作投资意向书10-15
合作投标意向书08-05